Договор на мелкий ремонт

Мелкий ремонт и оказание бытовых услуг в офисе

Наш дом – наша крепость, а наш офис порой – наш второй дом. Но даже самая стойкая крепость не может спорить со временем: то дверь просядет, то розетка заискрит. Не обойтись тут никак без помощника-мастера на все руки! И ведь подчас мы так заняты делами насущными, что не можем даже минутку выкроить, а держать штатного мастера не каждый себе позволить сможет – да и нет необходимости в этом, чтобы починить мебель или прочистить засор, не говоря уже о том, что не каждый из нас имеет знания достаточные да силушку богатырскую. Позовите «Домовёнка»: мелкий ремонт в Москве – его работа!

Цены на услуги офисного мастера

Офисный мастер ? * каждый следующий час 800 руб

Выезд мастера на осмотр

Выезд мастера на осмотр оплачивается, если не было произведено никаких работ.

Если Вы не уверены в выборе материалов – наш мастер сам купит и доставит их Вам, в таком случае желательно сообщить где находится ближайший строительный или хозяйственный магазин и приготовить деньги. Закупка материалов оплачивается отдельно.

Чтобы избежать дополнительных расходов старайтесь заранее спланировать необходимые работы, подготовить материалы и сообщить мастеру, чтобы он взял нужные инструменты (все инструменты мастер привозит сам).

Стоимость работ по косметическому или бытовому ремонту, которые предполагают работу одного или нескольких мастеров более одного дня обговариваются индивидуально – перед проведением составляется калькуляция, которая согласовывается с Клиентом.

Для Юридических лиц, возможно обслуживание по абонентским договорам на постоянной основе.

Мы заботимся о наших Клиентах и верим в свое дело!

Какие мелкие бытовые работы выполняет «Домовёнок»

Установка и ремонт сантехники

«Домовёнок» окажет Вам любые сантехнические услуги: установит раковину, ванну или унитаз, поменяет смеситель или трубы на новые, засор устранит да любую протечку.

Установка и ремонт электрики

Домовята, которых направит к вам наше агентство бытовых услуг, умеют работать и с электроприборами: могут заменить проводку, розетку отремонтировать или выключатель, повесить люстру, заменить лампы в офисных светильниках, подключить к сети электрооборудование и технику бытовую и многое другое. Оказание бытовых услуг от «Домовёнка» – залог бесперебойной работы электроприборов.

Ремонт и сборка мебели

Если Вы обнаружили поломку домашней или офисной мебели, или же просто решили приобрести новую кровать, шкаф, диван, кресло либо столы со стульями, которые нужно собирать, позовите «Домовёнка». Он не только производит мелкий ремонт (чинит поломку, царапины да сколы на мебели ликвидирует), но и выполняет оказание услуг по сборке и аккуратной расстановке мебели.

Косметическая отделка

Если затопили соседи, залив потолок и стены, если линолеум или паркет деформировался, если отошли обои или плитка, «Домовёнок» выполнит и такой мелкий ремонт по дому и в офисе. Он быстро и профессионально выполнит мелкие отделочные работы, так что Ваше жилище или рабочее пространство, как по волшебству, станет лучше прежнего.

Косметическая отделка

Плотницкие и слесарные работы, прочие услуги. Существует еще много видов обслуживания, которые может выполнить мастер «Домовёнок». Это замена и врезка замков крепких, и установка дверей дубовых, и починка плинтусов… Агентство «Домовёнок» сделает за Вас любой мелкий бытовой ремонт, на который у Вас не хватает времени или сил, даже картины или шторы повесит.

От чего зависит цена мелкого ремонта

Перво-наперво, на стоимость оказания бытовых услуг влияет вид обслуживания, а затем, конечно, объем работ. Чем больше разных вещей ремонтирует «Домовёнок» и чем сложнее поломка, тем выше цена мелкого бытового ремонта в Москве. Если Вы хотите узнать стоимость бытовых услуг, ремонта заранее, звоните или пишите «Домовёнку». Цену оказания услуг можно также оговорить у Вас дома или в офисе, после того, как мастер оценит объем да сложность работ.

Долго ли коротко ли, наша история подходит к концу, а «Домовёнок» ждет Ваших заказов на любые услуги бытового обслуживания, чтобы помочь создать в доме уют да комфорт, а в офисе – рабочую атмосферу.

«Домовёнок» – большой помощник в мелком ремонте!

Свяжитесь со мной!

Заполните форму заказа и наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.

Типовые договора на ремонт и отделку квартиры

Для заключения договора на ремонт квартиры или другого помещения звоните нам по телефонам: 007 и +7(812)331-92-91. Мы будем рады сотрудничеству!

Мы предлагаем Вам ознакомиться с типовыми договорами на ремонтные и отделочные работы, а также скачать шаблон для заполнения.

Договор подряда для физического лица — образец
Договор подряда для юридического лица — образец

Типовой договор на ремонт

Основным документом перед началом ремонта, который должен быть составлен и подписан сторонами, является договор.

Компания «Власиха-Строй» заключает договор в письменной форме, так как в случае необходимости он может послужить достаточно весомым аргументом для разбирательства в судебных инстанциях. Типовой договор на ремонт квартиры состоит из 8 основных разделов, каждый из которых несет свою юридическую нагрузку. Этими разделами являются «Предмет договора», «Срок проведения и порядок сдачи работ», «Порядок оплаты», «Обязанности сторон», «Дополнительные работы», «Гарантия на работы и материалы», «Действие договора», «Ответственность и разрешение споров».

Форма и содержание договора на ремонт могут быть переработаны и изменены по согласованию сторон.

Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается и заказчиком, и подрядчиком. Каждая из сторон хранит у себя свой экземпляр договора до окончания выполнения работ и осуществления расчетов. Ниже приводится типовой договор. Вы можете скачать договор на ремонт в формате Word.

п.Власиха «__» _______ _ 2013г.

именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

Смотрите так же:  Исковое заявление в суд о наследовании

__________________________________________________________________ в лице директора __________________________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Объект.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей РФ.

2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

2.3. Сроки выполнения работ составляют ___________________календарных дней с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

2.5. Приложение № 1 (сметный расчет) является неотъемлемой частью данного договора.

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

3.1.4. В срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, если будут проводиться сантехнические работы.

3.1.7. Возможность отключения электроснабжения объекта.

3.2. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России норм и правил, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в Московской области.

3.2.4. По окончании работ в течение 2 рабочих дней освободить объект.

3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

4.1. Оплата услуг по ремонту Объекта производится не за весь объем, а поэтапно, по согласованию сторон, но не позднее трех рабочих дней с момента завершения этапа работ.

4.2. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству выполненных работ, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет. Если эти недостатки и дефекты являются следствием нарушения технологии работ, которые были согласованы с Заказчиком, или выявлены ввиду применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком, то в этом случае Подрядчик за качество выполненных работ ответственность не несет.

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Подрядчик гарантирует:

— Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – один год.

5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3. гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ, но не более 10 % от сметной стоимости Договора.

В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ, но не более 10 % от сметной стоимости Договора

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в суде.

8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

  1. 9.Срок действия и порядок расторжения Договора.

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.

Смотрите так же:  Новое изменение в осаго

10. Прочие условия.

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ и Московской области. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  1. Приложение № 1 – Сметный расчет _________- листах.

Мастер мелкого бытогого ремонта во Владивостоке

Заметка к объявлению

Мелкий ремонт квартир, офисов, электрики, балконов, окон ПВХ.
Помощь в установке встроенной мебели и её сборке.

-Установка дверей, врезка замка
— ремонт замка
— ремонт или замена смесителя
— установка и подключение стиральной машины
— прокладка кабеля
— установка и подключение люстры
— ремонт мебели
— установка новых окон
— утепление и обшивка балкона
— укладка ламината и паркетной доски
— укладка ковролина и линолеума
— укладка пробкового пола

Адрес оказания услуги

Контактная информация

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

Абонентское обслуживание

Компания «Дело Мастера Боится» работает не только с частными клиентами. Мы готовы предложить комплексное абонентское обслуживание для организаций. Данная услуга позволит оптимизировать расходы компании в условиях нестабильной экономической ситуации.

Как известно, техническое обслуживание офисов обычно требует наличия специального менеджера или руководителя по АХЧ, чей оклад может быть достаточно велик, а обращаться к их помощи приходится не часто. В этом случае логичным решением станет сократить данную штатную единицу. Однако оставить офис без уверенной руки профессионала, который всегда будет на связи и сможет решить практически любую техническую проблему, не представляется возможным. Именно в такой ситуации стоит, в первую очередь, подумать о поиске подрядчиков на аутсорсинге.

Цены на услуги абонентского обслуживания

  • Пакет «Бизнес Light»
  • 11250 руб./мес.
  • Общее количество работ – не более 6 часов в месяц
  • Подойдет именно вам, если техническое обслуживание офиса не требует регулярных ремонтных работ
  • Часы, затраченные на работу сверх указанного лимита, оплачиваются по тарифу – 2250 руб./час
  • Неиспользованные часы на следующий месяц не переносятся
  • Пакет «Бизнес +»
  • 20 100 руб./мес.
  • Общее количество работ – не более 13 часов в месяц
  • Выгодное предложение, если вашему офису необходима регулярная техническая поддержка и обслуживание
  • Наиболее актуально для компаний с офисом площадью до 300 кв.м.
  • Часы, затраченные на работу сверх указанного лимита, оплачиваются по тарифу – 2106 руб./час
  • Неиспользованные часы на следующий месяц не переносятся
  • Пакет «Бизнес Элит»
  • 32 200 руб./мес.
  • Общее количество работ – не более 21 часа в месяц
  • Выгодное предложение, если вашему офису необходима регулярная техническая поддержка и обслуживание
  • Наиболее актуально для крупных компаний с офисом площадью более 300 кв.м.
  • Часы, затраченные на работу сверх указанного лимита, оплачиваются по тарифу – 2000 руб./час
  • Неиспользованные часы на следующий месяц не переносятся

Обращаем ваше внимание, что в стоимость услуг не включены расходные материалы.

Работы, входящие в абонентское обслуживание предприятий

  • Обслуживание электрики: замена/ремонт выключателей, розеток, осветительных приборов, звонков, поиск обрыва проводки;
  • Обслуживание сантехнического оборудования зданий: ремонт/установка смесителей, устранение засоров в раковинах и унитазах, установка сантехники, мелкий ремонт сантехнической разводки;
  • Монтаж/демонтаж легких навесных предметов (полки, карнизы, жалюзи, картины, оборудование, водонагреватели (до 80 л);
  • Сборка и мелкая реставрация мебели;
  • Установка дверей, врезка замков;
  • Мелкие отделочные работы на площади не более 5 кв.м. (укладка плитки, настил ковролина, поклейка обоев, подкраска стен/потолков).

Порядок оказания услуг абонентского обслуживания в офисе

  • Вызов мастера осуществляется не менее чем за 24 часа до начала работ.
  • Минимальное количество по времени выполнения работ не должно быть меньше 1,5 часа.
  • Учет отработанных часов ведется как мастером, так и представителем компании. Для учета используется специальная форма, в которую заносятся соответствующие пометки. Выезд, занявший менее получаса, расценивается как 30 минут.
  • Неиспользованные часы согласно времени по абонентскому пакету не переносятся на следующий месяц.

Кому рекомендованы услуги бытового абонентского обслуживания?

  • мелким и крупным фирмам;
  • салонам красоты;
  • владельцам магазинов (продуктов, одежды, косметики, спортинвентаря и т.п.);
  • медицинским центрам;
  • предприятиям общественного питания;
  • частным детским садам и образовательным центрам;
  • нотариальным конторам;
  • туристическим агентствам;
  • кооперативным домам.

Также мы с радостью заключим договор на абонентское обслуживание сантехники и электрики с владельцами частных квартир и домов. Внося единоразово ежемесячную оплату, вам не придется беспокоиться на предмет обслуживания ваших помещений. Это мы возьмем на себя!

Ремонт автомобиля: работа или услуга?

Согласно п. 1 ст. 702 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; согласно п. 1 ст. 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию договоры квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда. Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей (и других транспортных средств).

В некоторых случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями главы 39 ГК (ст. 779 – 783).

В «отказном» Определении от 24.06.2008 № 7825/08 по делу № А47-5050/2007 коллегия судей ВАС РФ сформулировала следующую позицию:

«Квалифицировав правоотношения сторон как носящие характер возмездного оказания услуг, суды исходили из доказанности факта оказания предпринимателем услуг обществу по ремонту и техобслуживанию спорного автомобиля.

…Приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора доводы не могут быть признаны обоснованными, поскольку не учитывают того обстоятельства, что работы, выполняемые по договору подряда, заключаются в изготовлении или переработке (обработке) вещи, либо в выполнении другой работы, однако во всех случаях заказчику передается сам результат работы.

Смотрите так же:  Пчрб лицензия

Предметом же отношений по возмездному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, приводящие к определенному результату. В данном случае выполнение технического обслуживания автомобиля и ремонтных работ должно было привести к результату – приведению автомобиля в надлежащее техническое состояние, после чего заказчику передается сам отремонтированный автомобиль, а не работы по его ремонту».

Аналогичные подходы к квалификации договоров о ремонте транспортных средств можно найти, в частности, в практике ФАС Уральского округа. Так, судьи ФАС Уральского округа в Постановлении от 25.04.2012 по делу № А76-11432/2011 применили правила главы 39 ГК к спору, связанному с договором, по условиям которого заказчик поручал, а исполнитель принимал на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств заказчика.

Напротив, в других случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры подряда и руководствуются при разрешении споров положениями главы 37 ГК (в частности, ст. 702 – 729).

Так, в Постановлении от 02.06.2010 по делу № А19-24103/2009 судьи ФАС Восточно-Сибирского округа пришли к следующему выводу:

«Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец в обоснование требований указал, что в соответствии с заказом — нарядом на работы … истец выполнил для ответчика работы по ремонту автомобиля…, которые приняты по акту выполненных работ … без замечаний и возражений…

…При рассмотрении заявленных требований Арбитражный суд Иркутской области правомерно применил положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей правоотношения по подряду».

Аналогичный вывод сделали судьи ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 06.07.2009 по делу № А67-4853/2008:

«Как следует из материалов дела, … ЗАО … обратилось к ООО … для проведения ремонта автоматической коробки перемены передач автомобиля

Оценивая представленные сторонами доказательства, суды первой и апелляционной инстанций правомерно руководствовались нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде…».

В практике некоторых судов встречаются оба подхода. Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 06.02.2012 по делу № А08-3087/2011 договор о техническом обслуживании и ремонте автомобилей квалифицирован как договор подряда:

«Как установлено арбитражным судом и следует из материалов дела, 04.03.2009 между ООО «Белгородские гранулированные корма» (заказчик) и ООО «Дженсер-Белгород-Центр» (исполнитель) заключен договор № 113/200, в соответствии с условиями которого исполнитель обязался осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей заказчика, указанных в приложении N 1 к договору, а заказчик – оплачивать оказанные услуги.

…Материалы дела свидетельствуют, что рассматриваемый спор возник из правоотношений сторон, сложившихся в рамках исполнения договора N 113/200 от 04.03.2009, являющегося по своей правовой природе договором подряда».

А в Постановлении ФАС Центрального округа от 25.04.2012 по делу № А08-4875/2011 к сходному договору применены правила главы 39 ГК, т.е. правила о договоре возмездного оказания услуг:

«Как установлено арбитражным судом, между ИП Стукаловым А.М. (исполнитель) и ИП Кулиевой К.И. (заказчик) 01.11.2009 г. заключен договор № 13, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) по диагностике, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств заказчика.

Материалы дела свидетельствуют о том, что рассматриваемый спор возник из правоотношений, сложившихся в рамках исполнения договора № 13 от 01.11.2009 г., правовое регулирование которого предусмотрено главой 39 ГК РФ».

Правовое значение той или иной квалификации договора о ремонте транспортных средств можно увидеть, сравнив положения ГК о договоре подряда и договоре возмездного оказания услуг.

Например, в договоре возмездного оказания услуг заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Это правило сформулировано императивно и не допускает соглашения об ином. В главе 37 ГК о договоре подряда общее правило об отказе заказчика от исполнения договора сформулировано диспозитивно (ст. 717 ГК).

Значит, если будет заключен договор о ремонте автомобилей с условием о недопустимости одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, то действительность этого условия и наличие соответствующего права у заказчика будет зависеть от квалификации договора. Если договор будет квалифицирован как договор подряда, то такое условие будет действительным и соответствующего права у заказчика не будет. Если суд оценит такой договор как договор возмездного оказания услуг, то это условие будет расцениваться как ничтожное и не лишающее заказчика права отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора.

Как вы считаете, как необходимо квалифицировать договоры ремонта автомобилей (и других транспортных средств)? Как договоры подряда или договоры возмездного оказания услуг?

Какими критериями, выработанными доктриной и судебной практикой, в данном случае стоит руководствоваться при разграничении работы и услуги? Считаете ли вы выработанные критерии достаточными для однозначного разграничения работ и услуг?

Домашний мастер, разные услуги и мелкий недорогой ремонт квартиры

Если Вам нужен мелкий или крупный ремонт. Ваш домашний мастер — это квалифицированные сантехники, электрики, специалисты по подключению бытовой техники, а также универсальные мастера на все руки, способные оперативно решить любые ваши вопросы и сделать ремонт в вашем доме. Мы вам предлагаем по мимо основных услуг нашей строительной компании, под новой программой для улучшения обслуживания и эксплуатации жилищного фонда по округам города Москвы, услугу под названием «ремонт квартир частные мастера».

Все работы осуществляются в удобное для Вас время при минимальных ценах. На все выполняемые работы предоставляется письменная гарантия.

  • мелкий и крупный ремонт квартир
  • услуги сантехника
  • услуги электрика
  • установка и подключение бытовой техники
  • укладка плитки, мозаики
  • замена дверей и установка замков
  • ремонт и замена окон
  • монтаж карнизов, подоконников, наличников
  • установка розеток, выключателей, люстр
  • шпатлевка, грунтовка, покраска
  • сборка и переустановка мебели
  • устранение засоров
  • мелкий бытовой ремонт
  • ремонт квартир
  • вывоз мусора и многое другое
  • оперативный выезд в Москве и Подмосковье

Наши преимущества

Оперативный выезд мастера в любой округ в пределах Москвы и Московской области. Профессионализм сотрудников нашей компании. Доброжелательное и внимательное отношение к заказчику. Гарантия на производимые работы.