Договор на ремонт локальной сети

Он-лайн консультация

ICQ# 12853484

Договор № __
на техническое обслуживание компьютерной техники и локальной вычислительной сети

_______________________ именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО » Сервис компьютерных и сетевых систем», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Полякова Никиты Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ по техническому обслуживанию компьютерной техники и локальной вычислительной сети, в составе __ рабочих станций, __ файл-сервера и __ прокси-сервера а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

2. Права и обязанности сторон

2.1. К обслуживанию принимаются технические средства, находящиеся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние техники определяется представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан выполнять все указания ИСПОЛНИТЕЛЯ по правильной эксплуатации и хранению техники (Приложение №1). В случае нарушения данного пункта настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за работу техники.

2.3. Техническое обслуживание включает в себя до __ плановых бесплатных выездов специалиста Исполнителя в месяц, согласно графику, утвержденному заказчиком и возможность __ экстренных (в течение 24 часов с момента поступления заявки от ЗАКАЗЧИКА) бесплатных выездов специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ в месяц в любой рабочий день. Заявки на срочные и несрочные выезды принимаются по телефонам «горячей линии» ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанным в п.8., кроме того, услуги по техническому обслуживанию включают в себя список, указанный в Приложении №2 к настоящему договору.

2.4. ЗАКАЗЧИК обязан предоставлять гарантированный круглосуточный доступ к обслуживаемому прокси-сервера из сети Интернет

3. Стоимость услуг по техническому обслуживанию, порядок расчетов

3.1 Договорная стоимость обслуживания в месяц составляет ______ (________________) доллара США, включая НДС, в рублевом эквиваленте.

3.2 Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно в рублях, по курсу ЦБ РФ (курс доллара США) на день оплаты авансовым платежом в начале месяца на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, в течении 5 (пяти) банковских дней после получения счета.

3.3 Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

3.4 Договорная стоимость экстренного выезда специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ, сверх указанного в п. 2.3, составляет 30 (тридцать) долларов США, включая НДС, в рублевом эквиваленте.

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1 Ежемесячно (не позднее 5 дней после окончания месяца) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

4.2 ЗАКАЗЧИК в течении 3 дней с момента получения акта, указанного в п.4.1. настоящего договора, обязан его подписать.

5. Ответственность сторон.

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Риск невозможности исполнения настоящего договора, т.е. невозможности исполнения возникшее по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает – несет ЗАКАЗЧИК.

6. Прочие условия.

6.1 Стороны имеют право расширения состава и объема данного договора путем составления к нему дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2 Стоимость устанавливаемого оборудования и программного обеспечения, а так же услуги, не указанные в п. 2.3, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно, сверх стоимости работ по п. 3.1, на основании счетов или других платежных документов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поставлять расходные материалы к принтерам и комплектующие к компьютерам (мыши, дискеты, коврики и т.п.), при условии их наличия на складе, в течени и 36 часов с момента заявки без предоплаты на сумму, не превышающую $____.

6.4 При сложном ремонте (свыше 3-х дней) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет по желанию ЗАКАЗЧИКА в его распоряжение подменный компьютер, из наличия резерва, на срок ремонта без дополнительной оплаты. Доставка техники в ремонт и обратно осуществляется транспортом ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. Срок действия договора

7.1 Настоящий договор заключен на срок с «__» ___________ 200_ г. по «__» __________ 200_ г. включительно.

8. Адреса и реквизиты сторон

Телефоны » горячей линии» ИСПОЛНИТЕЛЯ: (095)231-80-21

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Локальная компьютерная сеть — заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система — это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий (далее — СКС).

СКС состоит из компьютерной сети, телефонной сети, систем мониторинга. Задача структурированной кабельной системы — удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.

Оргтехника — компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.

Рабочее место — область, где установлены оргтехника и технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и его телефон. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной компьютерной сети в помещении Заказчика (в дальнейшем — «работы» и «Сеть») в срок с «___»_________ ___ г. по «___»_________ ___ г. по адресу: ________________, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ.

1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и Техническом задании (Приложение 1).

Согласованное Сторонами число подключаемых к Сети рабочих мест — ________.

1.4. Рабочая документация включает:

— точную схему прокладки трасс, их характеристики;

— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

— схему организации и описание рабочих мест (по необходимости);

— инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.

1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.5.1. Работники Заказчика:

руководитель на __________ участке работ — ___________________________;

а) специальность — ______________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам ___________________;

б) специальность — ______________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам ___________________.

1.5.2. Работники Исполнителя:

руководитель на __________ участке работ — ________________________;

а) специальность — ______________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам __________________;

б) специальность — ______________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам __________________.

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

этап 1 — ________________________;

этап 2 — ________________________;

этап 3 — ________________________;

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

а) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

б) оценка требований Заказчика к работе проектируемой системы;

в) разработка планов возможного развития системы;

г) предпроектное обследование.

2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети:

а) эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

б) определение конечного варианта реализации монтажа;

в) рабочее проектирование.

2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

а) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

б) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

в) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:

а) определение центров хранения и обработки информации;

б) оптимизация системы передачи информации.

2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

а) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

б) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

а) завершающие пусконаладочные работы;

2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.

Смотрите так же:  Заявление директору школы на хулигана

2.4. Создание Сети.

2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:

освобождение помещений от ____________ и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор следующей документации: ___________________________;

2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ.

2.6. Качество создания Сети контролируется службой __________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

д) в течение _____ после получения соответствующего запроса Заказчика провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем не пригодных к использованию деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.

5.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе — немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков создания Сети Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. 7.1 настоящего договора, если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса, реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны в _______-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

1. Форма технического задания на создание компьютерной сети (Приложение 1).

2. Применяемые иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания компьютерной сети (Приложение 3).

4. Акт выполненных работ по монтажу и наладке компьютерной сети (Приложение 4).

Основные требования к Сети и документации содержат: ст. 9 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования, ГОСТ Р 52448-2005. Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения, ГОСТ Р 53110-2008. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения, ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки, ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999). Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2008 N 384-ст), ст. 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004. Информационная технология. Открытая распределенная обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2004 N 51-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

О технологии монтажа сети смотри ст. 8 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ст. 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью (утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2005 N 447-ст), ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.12.2000 N 375-ст), ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство (принят Постановлением Госстандарта РФ от 14.07.1998 N 295).

ДОГОВОР ПОДРЯДА на организацию локальной компьютерной сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

на организацию локальной компьютерной сети

г. ________________ «___»_________ ____ г.

__________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующ___ на основании ___________, с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. 1.2 настоящего договора.

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик обязан осуществить следующую работу:

— провести работу по установке и отладке программного обеспечения;

— обеспечить объединение компьютеров для их последующего подключения к локальной сети;

— осуществить установку различных компьютерных программ;

— провести обучение пользователей установленных компьютерных программ.

1.3. Подрядчик выполняет перечисленные в п. 1.2 договора работы третьему лицу, указанному Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

— своевременно оплатить услуги Подрядчика в размере, предусмотренном в п. 3.1 договора;

— предоставить информацию о лице, у которого Подрядчику необходимо произвести работу по договору (контактное лицо, телефон, адрес);

— обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение лица, указанного Заказчиком;

— предоставить Подрядчику все необходимые предметы оргтехники для выполнения работы в рамках договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

— выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно согласованные сроки;

— по окончании работ представить письменный отчет Заказчику о проделанной работе.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика в размере ____ (_________) рублей, а также НДС — __%, что составляет ____ (_________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в полном размере в течение ___ дней после их окончания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

6.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

— начало работ: «___»_____________ ____ г.

— окончание работ: «___»_____________ ____ г.

— общая продолжительность работ составляет ___________________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

Договор № на обслуживание локальных сетей

Главная > Документ

Договор №__ от_________ г.

на обслуживание ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

г. Омск ______________2011 г.

ООО «Предприятие «Карат-связь», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Сугнутова Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, и ______________________, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________________________________-, действующего на основании _________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по регулярному техническому обслуживанию и устранению неисправностей принятого на обслуживание оборудования по предварительной заявке ЗАКАЗЧИКА.

Прием заявок в рабочие дни с 09:00 до 18:00 ежедневно по контактному телефону: 22-55-50.

Смотрите так же:  Отец ребенка хочет лишить родительских прав

Все работы и консультации проводятся Исполнителем во все дни, кроме выходных и праздничных, с 09:00 до 18:00.

Под работами, указанными в п. 1.1. настоящего Договора, понимается список работ приведенных в Приложении 2.

Под оборудованием, указанном в настоящем Договоре, понимается имущество, перечисленное в Приложении 1.

Запасные части, программное обеспечение и расходные материалы приобретаются ЗАКАЗЧИКОМ за дополнительную плату.

Техническое обслуживание и устранение неисправностей проводится на месте или в сервисном центре Исполнителя, в зависимости от сложности и необходимого времени на устранение неисправности.

На все произведенные Исполнителем работы представляется гарантия, на срок действия текущего договора.

Гарантировать связь с диспетчером во время и по контактам указанным в п.1.2.

Обеспечить прибытие своего персонала для своевременного проведения периодического осмотра и профилактического обслуживания оборудования.

Обеспечить прибытие своего персонала по заявке ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х часов, либо во время оговоренное Сторонами.

Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, своевременное устранение неисправностей и настройку программного обеспечения.

При выполнении работ, указанных в настоящем договоре, соблюдать правила техники безопасности и требования, нормативной и технической документации на оборудование.

В случаях, когда для осуществления технического обслуживания или ремонта оборудования требуется обратиться в специализированные сервисные центры или ремонтные мастерские, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сопровождать оборудование ЗАКАЗЧИКА на весь срок ремонтных работ.

Передавать ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие оказанные услуги и необходимые ЗАКАЗЧИКУ для ведения бухгалтерского учета.

Обеспечить доступ специалистов Исполнителя к оборудованию и создать нормальные условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности и сохранности оборудования.

Немедленно сообщать обо всех неполадках и ухудшениях обслуживания Исполнителю.

Гарантировать, что оборудование используется квалифицированным персоналом, и предотвратить неправильное или неумелое использование оборудования.

Обеспечить наличие стабильного электропитания напряжением 220В±10% с частотой 50Гц, заземления, а также что бы параметры окружающей среды находились в соответствии с требованиями производителя оборудования.

Оплачивать все транспортные расходы Исполнителя, связанные с доставкой оборудования и комплектующих.

Не проводить техническое обслуживание, разборку или сборку оборудования своими силами или силами третьей стороны без письменного согласия Исполнителя.

Использовать услуги Исполнителя только легальным образом. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный третей стороной, в ходе использования ЗАКАЗЧИКОМ услуг Исполнителя.

В случае неявки представителя Исполнителя в сроки, указанные в п.п.2.2-2.3. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства РФ, Федерального закона «О защите прав потребителей»

ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее качество выполняемых по настоящему Договору работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за состояние оборудования и может отказаться от проведения технического обслуживания в случае, если умышленные действия третьих лиц, стихийное бедствие или неспособности ЗАКАЗЧИКА выполнить свои обязательства, приведенные в п.3, привели к повреждению оборудования или его частей.

Ни одна из Сторон не должна передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

В случае если отдельные элементы оборудования, находящиеся на обслуживании отработали свой ресурс или имеют значительные повреждения, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право предложить ЗАКАЗЧИКУ проведение ремонта, частичную или полную замену за счет ЗАКАЗЧИКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за использование ЗАКАЗЧИКОМ нестандартного оборудования, узлов и частей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за убытки ЗАКАЗЧИКА, прямые или косвенные, упущенная выгода и моральный ущерб в том числе, возникающие в результате временной неработоспособности оборудования по различным не зависимым от Исполнителя обстоятельствам: перебои с электропитанием, выход из строя носителей информации, выход из строя отдельных узлов и агрегатов компьютеров и оргтехники, а так же самовольные попытки устранить ту или иную неисправности, привлечение к ремонту сторонних организаций и третьих лиц.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за использование ЗАКАЗЧИКОМ не лицензионного программного обеспечения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ___________ 20___ года.

Настоящий договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменений, вносимых в их учредительные документы и изменения собственника. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

В случае прекращения действий договора по любым основаниям, Стороны обязуются произвести необходимые расчеты по Договору не позднее 10 рабочих дней с момента прекращения действия договора.

Стоимость абонентского обслуживания ЗАКАЗЧИКА Исполнителем определяется в Приложении 2 и составляет ____________ рублей , в том числе НДС ______ рублей в месяц за __________ компьютеров в одном филиале ЗАКАЗЧИКА.

Акты выполненных работ, за оказанные в течение месяца услуги, направляются Исполнителем по адресу ЗАКАЗЧИКА после окончания каждого отчетного месяца не позднее 5 го числа нового месяца.

Оплата услуг Исполнителя производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ оригиналов счетов или их факсимильных копий с подтверждением их получения.

При просрочке перечисления платы по выставленным в соответствии с Договором счетам более чем на 5 (пять) дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание соответствующих услуг ЗАКАЗЧИКУ с извещением об этом последнего. Продолжение оказания услуг может быть возобновлено после перечисления задолженности на Исполнителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить применяемы тарифы, с уведомлением ЗАКАЗЧИКА, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

В случае невозможности выполнения Исполнителем работ указанных в п.п. 1.1-1.8 настоящего Договора, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, услуги подлежат оплате в полном объеме.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по предоставлению услуг ЗАКАЗЧИК вправе предъявить Исполнителю претензию в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня обнаружения этого факта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан рассмотреть претензию в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии и о результатах письменно сообщить ЗАКАЗЧИКУ.

Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, должны быть улажены посредством переговоров.

Если споры и разногласия не представляется возможным решить путем переговоров, такие споры и разногласия должны быть решены в Арбитражном суде Омской области.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящему Договору будут признаны: пожар, землетрясение, наводнение, стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, законодательные и иные обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение которых Стороны не могли повлиять разумными мерами в случае, если указанные обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему Договору, если оно явилось обстоятельствами непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. В этом случае ни одна из сторон не несет никаких обязательств по компенсации возможных потерь другой Стороны.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в п.8.1., должна оповестить другую Сторону в минимально возможный срок со времени начала действия обстоятельств непреодолимой силы. Действие обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия видимых причин их возникновения, должно быть подтверждено соответствующим государственным органом ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти.

Условия и положения настоящего Договора полностью определяют соглашения между Сторонами и заменяют все достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении предмета данного Договора.

Никакие представители Исполнителя и ЗАКАЗЧИКА, кроме руководителей, лиц, временно исполняющих их обязанности, а также лиц, уполномоченных доверенностью руководителей, не обладают полномочиями связывать Исполнителя и ЗАКАЗЧИКА какими-либо обязательствами, изменять условия и положения настоящего Договора.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть сделаны Сторонами в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Все уведомления должны выполняться в письменном виде и иметь адрес в соответствии с настоящим пунктом Договора. При передаче уведомлений по факсимильной связи, уведомления считаются врученными в соответствии с датой, указанной на экземпляре получающей Стороны, при условии подтверждения и получения по почте, в том числе и электронной.

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и использовать техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию, полученную друг от друга, только в целях настоящего Договора. Стороны обязуются принимать все меры по неразглашению подобной информации.

При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются положениями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

Данный Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей (Кабанов О.М., 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.07.2010.

Договор подряда
на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
г. _______________ «___»___________ ___ г.
_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________
(должность,
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Локальная компьютерная сеть — заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.
Структурированная кабельная система — это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий. СКС состоит из компьютерной сети + телефонной сети + систем мониторинга. Задача структурированной кабельной системы — удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.
Оргтехника — компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.
Рабочее место — область, где установлена оргтехника и технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и его телефон. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной компьютерной сети в готовом помещении (в дальнейшем — «работы» и «Сеть») в срок с «__»__________ ___ г. по «__»__________ ___ г. по адресу: _______________________, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ, принять и оплатить готовые результаты работ.
1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать установленным в стандартах и Техническом задании требованиям (Приложение 1).
Ориентировочное число рабочих мест — ________.
1.3. Технология монтажа и наладки Сети должна соответствовать
стандартам, указанным в Приложении 2, а также: ____________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ )
1.4. Рабочая документация включает:
— точную схему прокладки трасс, их характеристики;
— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;
— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;
— схема организации и описание рабочих мест (по необходимости);
— инструкцию по эксплуатации.
Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.
1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.
1.5.1. Работники Заказчика:
руководитель работ — _________________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность)
руководитель на __________ участке работ — ___________________________;
исполнители:
а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;
б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.
1.5.2. Работники Исполнителя:
руководитель работ — _________________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность)
руководитель на __________ участке работ — ___________________________;
исполнители:
а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;
б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.
При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнит
ельного соглашения к настоящему договору.
1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.
1.7. Заказчик во время проведения работ обеспечивает доставку работников Исполнителя от места проживания к месту работ и обратно на автобусе (автомобиле и т.д.).
1.8. Сроки работ:
начальный — _____________________;
промежуточные:
этап 1 — ________________________;
этап 2 — ________________________;
этап 3 — ________________________;
конечный — ______________________.
По согласованию сторон сроки могут быть изменены.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
2.1. Организация работ по созданию Сети включает:
2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:
a) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;
b) оценка требований клиента к работе проектируемой системы;
c) разработка планов возможного развития системы;
d) предпроектное обследование;
2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети
a) Эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;
b) Определение конечного варианта реализации монтажа.
c) Рабочее проектирование;
2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:
a) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;
b) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;
c) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.
2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:
a) определение центров хранения и обработки информации;
b) оптимизация системы передачи информации.
2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:
a) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;
b) монтаж электрической сети и ее компонентов.
2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:
a) завершающие пусконаладочные работы;
b) сертификация.
2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.
2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).
2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.
К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.
К работам повышенной опасности (обслуживание электроустановок, сварка,
пайка и т.д.) допускаются только специалисты не моложе 18 лет, прошедшие
медицинское освидетельствование и ________________________________________.
(особые требования)
Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.
2.4. Создание Сети.
2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:
освобождение помещений и обеспечение энергоснабжения;
обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;
подбор необходимой документации;
_____________________________________________________________.
(иные мероприятия)
2.4.2. Создание Сети выполняется работниками и специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями проектной и технологической документации.
2.4.3. Работники и специалисты Заказчика в ходе создания Сети привлекаются для:
__________________________________________________ — _____________________;
(вспомогательные работы) (категория, количество работников)
__________________________________________________ — _____________________;
(обеспечение энергией и материалами)
__________________________________________________ — _____________________;
(работы по утилизации негодных частей и отходов)
__________________________________________________ — _____________________;
(испытания и пусконаладочные работы)
__________________________________________________ — _____________________;
(уборка помещений и т.п.)
2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом.
2.6. Качество создания Сети контролируется службой ______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.
2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:
— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;
— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ
3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологи
и, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.
3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.
3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязан:
а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;
б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;
в) после создания тестировать, сертифицировать Сеть и ввести ее в
эксплуатацию, в т.ч. ________________________________________________;
(испытания и пусконаладочные операции)
г) проводить техническое обслуживание в течение гарантийного срока,
т.е. ______________________________________________;
(операции т.о.)
д) при необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;
е) выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые;
ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ или ранее.
4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;
б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;
в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена, уплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет ___________ рублей, в том числе НДС ____________ рублей.
6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ дней с момента выставления счета.
6.3. Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За просрочку сроков создания Сети Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______ рублей за каждый день просрочки.
7.2. Если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика, последний уплачивает штраф Исполнителю в размере ___________ рублей.
7.3. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого нарушения убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней), а при взыскании штрафа, предусмотренного п. 7.2 договора, — сверх штрафа.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
7.5. Указанные меры ответственности Исполнителя применяются, если Исполнитель не докажет, что причиной нарушения его обязательств явились действия работников Заказчика, участвующих в осуществлении работ по договору в соответствии с п. 1.5.1 договора.
7.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до передачи этих результатов Заказчику.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения, дополнения

Смотрите так же:  Заявление руководства о политике в области качества