Договор на услуги по ремонту холодильного оборудования

Договор на ремонт холодильного оборудования

ДОГОВОР № _____

на ремонт холодильного оборудования

г. Москва «____»__________ 2015г.

Индивидуальный предприниматель Любименко Дмитрий Александрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРН 50 012747148 от 27.06.2011г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ согласно прилагаемому перечню (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет : _________________________________________________________ рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: ремонт оборудования, затраты по приобретению расходных материалов, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места проведения работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления 100 % суммы в течение 5 (пяти) банковских дней

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки/недоработки в течение 2-х рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ремонтно-наладочных работах.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:

— оборудование используется не по назначению;

— происходят перебои в обеспечении электроэнергией;

-температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;

— отсутствует необходимая вентиляция помещений.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.

6.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Договор заключается на срок с «_____»______________2015г. по «___»____________________2015г.

7. 2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Договор на техническое обслуживание оборудования

Компания «Неоинвест» осуществляет сервисное обслуживание холодильного оборудования организациям, зарегистрированным в Москве и Московской области. Для полноценного сотрудничества заключается стандартный договор, который может быть изменен по согласию двух участвующих сторон. Ниже мы приводим юридический образец.

Образец нашего стандартного договора:

Договор на техническое обслуживание оборудования.

г. Москва «01» ____ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Неоинвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Полубояринова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________, действующей на основании устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию (далее при упоминании в тексте Договора «техобслуживание) вентиляционного, холодильного, климатического и водоохлаждающего оборудования (далее при упоминании в Договоре «Оборудование») в объемах, по ценам, и на условиях согласованных Сторонами в настоящем Договоре и соответствующих Приложениях к нему. Перечень Оборудования приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, где указано наименование, марка, модель, количество, цена и стоимость работ. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в рамках проведения техобслуживания, перечислен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора и в Приложении № 2 в следующие сроки:

  • Проведение консультаций персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;
  • Проведение консультаций в случае смены персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления соответствующей Заявки Заказчиком;
  • Профилактический осмотр – не реже 1 (одного) раза в неделю, а также при каждом аварийном вызове;
  • Текущий ремонт в случае обнаружения неполадок Подрядчиком – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения;
  • Выезд мастера в случае аварийного вызова Заказчика – в течение 2 (двух) часов с момента поступления соответствующей Заявки в диспетчерскую службу Подрядчика.
  • Работа диспетчерской службы – будни с 9.00 до 19.00 тел. _____________, выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00. тел. ____________ Начальник сервисной службы Васильев Вадим Алексеевич тел. ___________

2.1.2. Приступает к работе по техобслуживанию, согласно условиям настоящего Договора, только при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате. В случае не поступления суммы оплаты в оговоренные сроки (п. 3.3. настоящего Договора) Подрядчик приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, о чем письменно уведомляет Заказчика, до момента осуществления Заказчиком оплаты. При этом период приостановки техобслуживания не подлежит оплате Заказчиком.

2.1.3. Составляет соответствующие предписания и аварийные акты, в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования или техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных и иных работ, обеспечивающих работу Оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией, и в случае невыполнения в указанные в акте сроки исключает Оборудование из настоящего Договора в одностороннем порядке.

2.1.4. При проведении работ по техобслуживанию соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной службы, на предприятиях, где производятся подобные работы.

2.1.5. Выделяет своего постоянного представителя (электромеханика), который осуществляет техническое обслуживание на объекте Заказчика.

2.1.6. В целях своевременного выполнения условий настоящего Договора Подрядчик заключает договора по проведению субподрядных работ с другими организациями холодильного сервиса за свой счет. Ответственность за качество и сроки работ, выполненных вышеуказанными организациями, несет Подрядчик согласно настоящему Договору.

2.1.7. Производит изменение расценок на выполнение техобслуживания, но не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания настоящего Договора и не более 2 (двух) раз в году.

2.1.8. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора, расторгает Договор в одностороннем порядке или предлагает Заказчику перезаключение Договора на иных условиях, о чем обязуется сообщить Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения работ по настоящему Договору.

2.1.9. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании, в результате привлечения Заказчиком для ремонта посторонних лиц, нарушения правил эксплуатации Оборудования или других обязанностей, указанных в настоящем Договоре, расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке или оформляет аварийный акт и производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за отдельную плату.

2.1.10. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании по вине Подрядчика и/или его представителей Заказчик оформляет аварийный акт и Подрядчик производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за свой счет.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Выполняет предписания Подрядчика, связанные с соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, а также с выполнением работ, не входящих в компетенцию Подрядчика, но необходимых для нормальной работы Оборудования.

2.2.2. При выходе Оборудования из строя отвечает за сохранение продуктов от порчи.

2.2.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию эксплуатации Оборудования, которое:

  • Обеспечивает доступ к эксплуатации Оборудования только лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по технике безопасности;
  • Организует ежедневную проверку состояния Оборудования, следит за бесперебойным обеспечением оборудования электроэнергией, водой и температурным режимом окружающей среды машинных отделений, согласно паспортным данным и руководствам по эксплуатации;
  • При обнаружении неисправности оборудования, немедленно отключает его от электрической сети и направляет Заявку в техническую службу Подрядчика.

2.2.4. Выделяет помещение для размещения инструмента, спецодежды и материалов, необходимых для производства работ по техобслуживанию.

2.2.5. Заказчик оформляет «Журнал учета выполненных работ на оборудовании», а Подрядчик заносит в него все выполненные работы, перечень израсходованных запасных частей и израсходованных материалов, а также замечания по эксплуатации оборудования и соответствующие предложения. Ответственность за сохранность журнала несет Заказчик.

2.2.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любой момент, предупредив об этом Подрядчика не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения. Если расторжение настоящего Договора не связано с несогласием Заказчика с изменением Подрядчиком расценок на техобслуживание (п.2.1.7. настоящего Договора), Заказчик обязан уведомить о желании расторгнуть настоящий Договор не позднее 3 (трех) дней со дня, когда Заказчику стало известно, или должно было стать известно, об изменении расценок на техобслуживание.

Смотрите так же:  Служба оперативных дежурных приказ

3. Сумма Договора, порядок и условия расчетов.

3.1. Стоимость техобслуживания за 1 (один) месяц составляет ____________ (_______) руб. без НДС – гл.26.2 НК РФ.

3.2. Расчеты за техобслуживание осуществляются по Договорным ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Оплата материалов, израсходованных на техобслуживание, производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.

3.3. Заказчик освобождается от оплаты техобслуживания в случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, в соответствии с п. 2.2.6. настоящего Договора, приостановлением действия настоящего Договора по инициативе Подрядчика (п. 2.2.2. настоящего Договора) или истечения срока действия настоящего Договора (п. 5.3. настоящего Договора).

3.4. Общая стоимость техобслуживания, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору, не включает стоимость материалов, необходимых для техобслуживания, необходимые расходные материалы приобретаются за счет Заказчика. В стоимость техобслуживания не включена стоимость капитального ремонта и замены Оборудования из-за физического и морального износа, в том числе компрессоров и электродвигателей. В таких случаях материалы предоставляются Подрядчиком за отдельную плату, цена на материалы устанавливается со скидкой и оплачивается отдельным счетом.

3.5. Прием вновь смонтированного Оборудования (если монтаж производится не Подрядчиком) на техобслуживание, производится согласно Акту осмотра Оборудования, на основании которого будут установлены цены и порядок оплаты. В случае выдачи гарантийного талона на это Оборудование Подрядчиком или другими фирмами, имеющими специальное соглашение с Подрядчиком, стоимость техобслуживания нового Оборудования устанавливается в размере 50 (пятьдесят)% от стоимости техобслуживания такого типа Оборудования на время действия гарантийного срока.

3.6. Монтажные работы, работы по устройству защитного заземления, а также ремонт (холодильного) Оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в стоимость техобслуживания не входят. Вышеуказанные работы производятся по письменной Заявке Заказчика. В случае невозможности установления на месте причины выхода из строя Оборудования, Заказчик несет расходы по проведению ревизии данного Оборудования в независимом техническом центре, а также по демонтажу и доставке данного Оборудования. В случае если виновником выхода из строя Оборудования является Подрядчик, то вышеуказанные расходы Заказчика подлежат компенсации со стороны Подрядчика.

3.7. Капитальный ремонт Оборудования, а также монтаж нового Оборудования осуществляется Подрядчиком за отдельную плату. Стоимость, сроки выполнения вышеуказанных работ поставляемого Оборудования и прочие условия оговариваются дополнительно в соответствии с Дополнительным соглашением, составленным и подписанным обеими Сторонами.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае нарушения сроков платежа в соответствии с главой 3 настоящего Договора или при отказе от акцепта платежного требования, выставленного Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от указанного платежа.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,5% ежемесячной стоимости техобслуживания неработающего оборудования.

4.3. Ответственность сторон за работы по монтажу, капитальному ремонту и пусконаладочным работам Оборудования, производимых Подрядчиком на объекте Заказчика, оговаривается в соответствующем Протоколе.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств выполнять работы в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сроки по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с ГК РФ и возмещает Заказчику реальный ущерб, причиненный таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

5. Изменение и расторжение Договора.

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут, помимо порядка предусмотренного п. 2.2.5. настоящего Договора, в одностороннем порядке любой из Сторон в случае систематического нарушения (более двух раз) его условий другой Стороной. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется заинтересованной Стороной за 10 (десять) дней до указанной даты расторжения. Затем в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления, Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору, связанные с его расторжением.

5.2. Изменения в настоящий Договор вносятся путем составления Дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами, все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при составлении Дополнительного соглашения к данному договору и их подписании обеими Сторонами.

5.3. В случае изменения экономической ситуации в стране, стоимость работ по п. 3.1. Договора может быть пересмотрена по взаимному согласованию Сторон, с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 календарных дней.

5.4. Ни одна из Сторон не может передавать права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

5.5. Если ни одна из Сторон до окончания срока действия Договора не выходит с инициативой расторжения, Договор продляется автоматически на неопределенный срок.

5.6. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определенных законодательством Российской Федерации, и в случае их действительного влияния на возможности одной из сторон исполнить свои обязательства. После прекращения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона обязана исполнить свои обязательства в согласованные с другой стороной сроки. В случае если указанные обстоятельства длятся больше чем два месяца, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее уведомление другой Стороне в течение 5 (пяти) дней со дня истечения указанного срока.

5.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Договор на сервисное обслуживание холодильного оборудования

В процессе работы специалисты нашей компании выявили множество достоинств сервисного обслуживания:

  • снижение риска внезапной поломки холодильной установки
  • увеличение срока службы холодильного оборудования
  • гарантированный приезд мастера в кратчайшие сроки
  • уменьшение числа поломок холодильного оборудования
  • уменьшение капиталовложений в связи поломкой оборудования

Что входит в сервисное обслуживание

Комплекс профилактических работ, которые выполняются ежемесячно.

Мастер выезжает на объект 1-2 раза в месяц выполняет профилактические работы, которые прописаны в договоре. По итогам проведенных работ делает заключение о состоянии холодильного оборудования на момент проверки, консультирует сотрудников Вашего предприятия на тему правильной эксплуатации оборудования.

Выполнение аварийных вызовов в кратчайшие сроки.

В случае аварии Вы сообщаете об этом в нашу сервисную службу. После чего к Вам незамедлительно выезжает мастер и устраняет возникшую неисправность. Наши специалисты обладают необходимым набором запасных частей и инструментов для ремонта холодильного оборудования, поэтому в большинстве случаев ремонт возможен на месте.

Иными словами, заключив с нами договор о техническом обслуживании холодильного оборудования, наши мастера устранят любую неисправность (кроме замены капитальных частей) в день обращения.

Бесплатная консультация персонала вашего предприятия по поводу эксплуатации холодильного оборудования.

Условия заключения договора

  • профилактические работы раз в месяц
  • гарантированный приезд мастера в первую очередь (т. е. в течение 6 часов с момента поступления заявки)
  • консультации по телефону

Стоимость сервисного обслуживания рассчитывается индивидуально для каждого случая, в первую очередь она зависит от мощности оборудования, его технического состояния, условий эксплуатации и количества единиц оборудования на объекте.

ДОГОВОР № ________________

на сервисное обслуживание и ремонт холодильного оборудования

г. Москва “___» _____200_ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и Компания Новая Линия, именуемое в дальнейшем «Исполнитель », в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны “, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ/оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, кассовых транспортеров и входной группы на объектах Заказчика (далее — Оборудование).

1.2. Работы/услуги по сервисному обслуживанию и ремонту Оборудования проводятся на объектах Заказчика, указанных в Приложениях № № _____ к настоящему Договору. Каждому объекту соответствует Приложение с указанием перечня оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту, и ежемесячной стоимости сервисного обслуживания.

1.3. Сервисное обслуживание и ремонт Оборудования Заказчика включает в себя:

1.3.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию Оборудования;

1.3.2. Аварийный выезд сотрудников Исполнителя и аварийные работы в случае возникновения неисправности Оборудования;

1.3.3. Выполнение ремонтных работ неисправного Оборудования.

1.4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию Оборудования приведен в Приложении № 1 являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Выполнение аварийных и ремонтных работ, связанных с устранением неисправностей Оборудования, проводятся Исполнителем на основании заявки Заказчика, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

  1. 2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.1.1. Проводить ежемесячные регламентные работы по техническому обслуживанию Оборудования в соответствии с согласованным Сторонами графиком проведения работ.

2.1.2. Самостоятельно и за свой счет приобретать все необходимые расходные материалы (за исключением фреона, масла, узлов и агрегатов) для регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.

Смотрите так же:  Статья ук за спайс

2.1.3. В случае обнаружения неисправности Оборудования представитель Исполнителя обязуется прибыть на соответствующий объект Заказчика:

— в течение 3 (Трех ) часов с момента подачи заявки по объектам Заказчика, находящимся в г. Москве;

— в течение 5 (Пяти ) часов с момента подачи заявки по объектам Заказчика находящимся в Московской области.

Заявки отправляются по электронной почте [email protected]ru и дублируются по телефону:

  • В рабочие дни с 9.00 до 18.00 заявки принимаются по телефону: (495 ) 921-40-01.
  • В рабочие дни после 18.00, а также в ночное время, в выходные и праздничные дни заявки принимаются по телефону: __________________________

2.1.4. Выезд сотрудников Исполнителя в ночное время осуществляется только в аварийных ситуациях: в случае выхода из режима или остановки центральной станции холодоснабжения, нарушения температурного режима более чем на 5 (Пять ) градусов для линии низкотемпературных единиц, и более чем на 7 (Семь ) градусов для линии среднетемпературных единиц холодильной техники или одной из холодильных камер.

2.1.5. Выполнить работы по ремонту Оборудования Заказчика в срок не более 3 (Трех ) рабочих дней после предоставления Заказчиком Исполнителю Бланка Заказа на выполнение работ (Приложение № 3).

2.1.6. Выполнить аварийные работы, указанные в п. 2.1.4., в течение 1 суток (24 часа).

2.1.7. Провести ремонтные работы своими силами и за счет Заказчика, в случае возникновения неисправностей Оборудования по следующим причинам:

— несоблюдение Заказчиком правил эксплуатации Оборудования;

— загрузка продуктов выше линии максимальной загрузки Оборудования;

— попадание в систему Оборудования посторонних предметов по вине Заказчика;

— влияние химически агрессивных веществ на Оборудование;

— механические повреждения Оборудования;

— отсутствие защиты от перегрузок Оборудования;

— воздействие на Оборудование высоких температур и повышенной влажности;

— стихийные бедствия (пожар , наводнение и т.д.);

— использование Оборудования в целях, для которых оно не предназначено.

2.1.8. Качественно выполнять работы/оказывать услуги в объеме, установленном эксплуатационной и ремонтной документацией изготовителя и/или поставщика Оборудования.

2.1.9. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика.

Полностью исключается техническое вмешательство Исполнителя в систему слива конденсата, в электрические разводки магазина, в систему вентиляции торгового и машинного залов.

2.1.10. При получении от Заказчика письменного сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ/оказанных услуг, при наличии вины Исполнителя, Стороны составляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения за счет Исполнителя.

2.1.11. Ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику по адресу ____________________ следующий пакет документов, подтверждающих проведение сервисного обслуживания и ремонта Оборудования Заказчика в отчетном месяце:

  • Акты сдачи-приемки регламентных, аварийных и ремонтных работ, подписанные уполномоченными представителями Сторон;
  • Акты дефектации Оборудования, подписанные уполномоченными представителями Сторон;
  • Счета за сервисное обслуживание и ремонт Оборудования;
  • Счета-фактуры за отчетный месяц.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

2.2.1. Привлекать для выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Заказчик и третьи лица не вправе предъявлять друг другу требования связанные с нарушением договоров заключенных каждым из них с Исполнителем.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.3.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ/оказания услуг по сервисному обслуживанию и ремонту Оборудования и оплачивать выполненные работы/оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Сообщать Исполнителю обо всех выявленных неисправностях Оборудования в максимально короткие сроки с момента обнаружения неисправности.

2.3.3. Соблюдать правила эксплуатации в соответствии с требованиями поставщика и/или производителя Оборудования.

2.3.4. Допускать к работе с Оборудованием персонал, прошедший инструктаж и ознакомленный с особенностями каждого типа Оборудования.

2.3.5. Обеспечить к началу или в процессе выполнения работ/оказания услуг доступ специалистам Исполнителя до элементов холодильных систем с соблюдением требований эксплуатационной документации изготовителя Оборудования, правил охраны труда и техники безопасности.

2.3.6. Обеспечить возможность пользования электро- и водоснабжением на соответствующем объекте.

2.3.7. При необходимости предоставить специалистам Исполнителя закрываемое помещение для временного хранения спецодежды, инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ/ оказания услуг по настоящему Договору.

2.3.8. В случае обнаружения неисправности или несоответствия температурного режима Оборудования принять все необходимые меры по предотвращению порчи товара до окончания ремонтных работ и вывода Оборудования на заданный режим.

2.3.9. Выполнять рекомендации Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации, требованиям техники безопасности при работе с Оборудованием;

2.3.10. За 2 (Двое ) суток предупредить в письменной форме Исполнителя, о предполагаемом отключении Оборудования в связи с проведением на объекте строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, не проводимых Исполнителем в рамках настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан производить отключение и подачу электропитания к Оборудованию только в присутствии специалиста Исполнителя, который обязан находиться на объекте в указанный Заказчиком в уведомлении срок.

2.3.11. Содержать электросеть, вентиляционные и сантехнические системы и прочие внешние сети, связанные с эксплуатацией Оборудования и влияющие на его работу, в надлежащем техническом состоянии (включая периодические испытания защитного заземления и проверку сопротивления изоляции электросети вводных токоприёмников).

2.3.12. Обеспечить исправное состояние дренажных трубопроводов для слива талой воды, с которыми соединяются сливные трубопроводы от Оборудования, а в случае неисправности принять меры к их очистке от загрязнений.

2.3.13. Сообщать Исполнителю о невыполнении или некачественном выполнении работ/оказания услуг в двухдневный срок после обнаружения недостатков для принятия Исполнителем необходимых мер по устранению недостатков за свой счет в согласованный сторонами срок.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ/услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

В случае если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению работ по соответствующей заявке или выполняет работы/услуги настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения соответствующей Заявки и потребовать возмещения убытков.

2.4.2. Если во время выполнения работ/оказания услуг по соответствующей заявке станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, Заказчик по своему усмотрению вправе:

  • отказаться от выполнения работ по заявке;
  • устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя;
  • потребовать возмещения убытков, либо применить штрафные санкции, предусмотренные п.5.5. настоящего Договора.

3. ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

3.1. Аварийные и ремонтные работы Оборудования выполняются Исполнителем на основании заявок Заказчика.

3.2. Заявки на устранение возникающих неисправностей Оборудования передаются Исполнителю по указанным выше телефонам (см . п.2.1.3)

3.3. Исполнитель считается получившим заявку Заказчика с момента сообщения Заказчиком по одному из указанных телефонов ответственных представителей, с уточнением данных как вызываемой, так и принимаемой сторон.

3.4. После выяснения причин возникновения неисправности Оборудования, Стороны составляют Акт дефектации, срок и порядок выполнения ремонтных работ.

3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии качества выполненных работ/оказанных услуг – 12 (Двенадцать ) месяцев, с момента подписания соответствующего Акта выполненных ремонтных работ/оказанных услуг.

3.6. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты оформляются Актом обследования и устраняются Исполнителем безвозмездно в согласованный Сторонами срок.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Ежемесячная стоимость регламентных работ по техническому обслуживанию Оборудования для каждого объекта Заказчика указывается в Приложениях № № ________ к настоящему Договору.

4.2. Стоимость ремонтных работ Оборудования предварительно согласовывается с Заказчиком и указывается Исполнителем в соответствующих актах, счетах, счетах-фактурах, направляемых Заказчику в соответствии с п.2.1.11. настоящего Договора.

4.3. Оплата работ/услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти ) банковских дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ на основании, полученных от Исполнителя документов, указанных в п.2.1.11. настоящего Договора.

4.4. Форма расчетов – платежные поручения. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в день списания денежных средств с корреспондентского счёта Заказчика.

4.5. Стоимость регламентных работ/услуг Исполнителя фиксируется на весь срок действия настоящего Договора и может быть изменена только по соглашению Сторон путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения.

4.6. Стороны один раз в год проводят сверку взаимных расчетов. До 10 числа месяца, следующего за сверяемым периодом, Исполнитель направляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов. Заказчик до 20 числа месяца, следующего за сверяемым периодом, направляет Исполнителю подписанный Акт сверки взаимных расчетов, либо, в случае возникновения разногласий, предоставляет возражения в виде Акта разногласий. В том случае, если в указанный срок Акт сверки взаимных расчетов не будет предоставлен Исполнителем Заказчику, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 1 (одного ) % от оборота за сверяемый период.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ/услуг Исполнителя по настоящему Договору, Исполнитель имеет право требовать уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от общей суммы задолженности.

Смотрите так же:  Для гражданство какой экзамен

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков прибытия на соответствующий объект Заказчика, установленных в п.2.1.3 настоящего Договора, Исполнитель обязуется, при наличии соответствующего требования, выплатить Заказчику пеню в размере 5% от месячной стоимости регламентных работ по объекту, за каждый час/календарный день задержки, а также возместить Заказчику убытки, возникшие по вине Исполнителя.

5.4. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг, Заказчик имеет право требовать выплаты пени в размере 10% от стоимости соответствующих работ/услуг за каждый день просрочки срока.

5.5. В случае нарушения Исполнителем качества работ/услуг, Стороны составляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в согласованный Сторонами срок, а в случае нарушения срока Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от соответствующей стоимости работ/услуг.

5.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество приобретенных им расходных материалов к Оборудованию, и в случае обнаружения ненадлежащего качества расходных материалов Исполнитель обязан заменить расходные материалы за свой счет, а также возместить Заказчику причиненные убытки, возникшие по вине Исполнителя.

5.7. При систематическом нарушении Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, Заказчик имеет право снять с сервисного обслуживания Оборудование на соответствующем объекте.

5.8. Исполнитель в полном объеме отвечает перед Заказчиком, персоналом Заказчика и Исполнителя, привлеченными Исполнителем лицами, любыми третьими лицами за вред, причиненный из-за действий (бездействия ) Исполнителя либо привлеченных Исполнителем лиц, при исполнении данного Договора.

5.9. Уплата любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения данного обязательства, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства, в полном объеме.

6. Устранение некачественно выполненных Работ.

6.1. В случае, если в процессе эксплуатации Оборудования Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, дефекты, отступления от условий Договора, то Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости Договора в согласованный сторонами срок, но не позднее 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика, устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.

6.2. В случае если Исполнитель не устранит некачественно выполненные Работы в согласованный сторонами срок, но не более чем в течение 10 (десяти ) рабочих дней, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, для устранения недостатков работ выполненных Исполнителем. Все расходы, связанные с устранением недостатков работ выполненных Исполнителем другими лицами, должны оплачиваться Исполнителем, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм, из сумм подлежащих выплате Исполнителю.

7. ПЕРСОНАЛ ИсПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель обязуется использовать только квалифицированный персонал.

7.2. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Исполнителем по настоящему Договору в отношении персонала Исполнителя, а также персонала Субподрядчиков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору на период действия таких обстоятельств.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 10 (десяти ) календарных дней письменно известить другую Сторону. По запросу другой стороны должен быть представлен документ, выданный компетентным органом государственной власти, подтверждающий факт наступления событий непреодолимой силы.

8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор при условии согласования процедуры расторжения, приемлемой для Сторон и проведения взаиморасчетов за фактически выполненные обязательства.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с “___“ _____ 200_г.

10.2. Настоящий Договор действует до “__“ декабря 200_ года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора за 1 (Один ) месяц до истечения срока его действия, настоящий Договор пролонгируется автоматически на каждый последующий год.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной досрочно в одностороннем порядке. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящий Договор обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (Один ) месяц до момента расторжения договора.

10.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты по фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств.

10.5. Намерение любой из Сторон расторгнуть настоящий Договор не освобождает их от выполнения обязанностей по настоящему Договору до момента расторжения договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую иную информацию и документацию, полученную от Заказчика в рамках данного Договора. Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением данного требования, подлежит полному возмещению Исполнителем.

11.2. В случае, если одна из Сторон направила другой Стороне письменную претензию и вручила ее с уведомлением другой Стороне, то Сторона, получившая претензию, обязана в срок не позднее 10 (десяти ) рабочих дней дать письменный ответ на претензию.

11.3. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и судебных исков, в случае нарушения патентных прав, товарных знаков или других авторских прав в отношении материалов Исполнителем, используемых в работах.

11.4. Все расчеты с Субподрядчиками будет осуществлять Исполнитель. В случае возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц, Заказчик не будет нести гражданско-правовой ответственности.

11.5. По настоящему Договору, Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель и отражают операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплачивают установленные действующим законодательством РФ налоги, обязанность по уплате которых возложена на них, в том числе налог на добавленную стоимость и исполняют иные свои налоговые обязанности.

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о нарушении ими налоговых обязанностей, связанных с настоящей сделкой, в течение одного месяца с момента их совершения (обнаружения ).

Каждая Сторона вправе обратиться в соответствующий суд с исковым заявлением к другой Стороне о возмещении суммы НДС, уплаченной по настоящему Договору и не принятой налоговым органом к вычету при неуплате соответствующей Стороной НДС в бюджет полностью или в части.

11.6. В случае нарушения порядка, предусмотренного ст.ст. 168, 169 НК РФ по составлению и выставлению (представлению ) счетов-фактур (в том числе несвоевременное представление, непредставление, представление неправильно составленных документов) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,04% от цены Договора соответственно по каждому документу за каждый день просрочки.

В случае если Заказчику в последующем будет полностью или частично отказано в вычете НДС, подлежащему уплате Исполнителю по причине получения Исполнителем необоснованной налоговой выгоды в связи с учетом операций Исполнителем или его контрагентами для целей налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или операций, не обусловленных разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), а также в случае неуплаты ими НДС в бюджет полностью или в части, на основании вступившего в силу решения налогового органа, не признанного незаконным в судебном порядке в течение одного календарного года с момента получения Исполнителем указанного решения налогового органа, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере не принятой налоговым органом суммы НДС к вычету.

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

11.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Перечень регламентных работ по ТО оборудования.

Приложение № 2 – Акт дефектации.

Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки регламентных работ.

Приложение № 4 – Бланк Заказа на выполнение работ.

Приложение № ____ – Перечень установленного холодильного оборудования и ежемесячная стоимость регламентных работ по ТО оборудования по каждому объекту.

  1. 12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: