Договор поставки генератора

Договор купли-продажи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, цену.

К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей общие положения о договоре купли-продажи, предусмотренные ГК РФ, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

Общие положения о договоре купли-продажи, предусмотренные ГК РФ, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) общие положения о договоре купли-продажи, предусмотренные ГК РФ, применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Предметом договора купли продажи, то есть товаром, по общему правилу, может выступать любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. Вещи являются наиболее распространенным, традиционным объектом купли-продажи, на который ориентировано правовое регулирование этого института. Товаром могут быть любые вещи: движимые и недвижимые, определенные родовыми или индивидуальными признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые.

Единственным исключением из перечня возможных товаров являются деньги (за исключением иностранной валюты), что обусловлено самой природой договора купли-продажи. Предметом договора купли-продажи, по общему правилу, являются вещи, которые на момент заключения договора принадлежат продавцу на праве собственности. Купля-продажа вещей, ограниченных в обороте, возможна, если она не нарушает их специального правового режима, то есть их покупателем может быть только специально уполномоченное на владение данной вещью лицо.

Стороны договора купли-продажи

Продавец — лицо, обязующееся передать вещь (товар) в собственность покупателю.

Покупатель — лицо, обязующееся принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму, цену.

Форма договора купли-продажи определяется его предметом, субъектным составом и ценой. Все договоры купли-продажи недвижимости и предприятий должны заключаться в письменной форме путем составления одного документа подписанного сторонами и подлежат обязательной государственно регистрации. Письменная форма обязательна также для договоров внешнеторговой купли-продажи .

В отношении формы договоров купли-продажи движимых вещей применяются общие правила ст.159-161 ГК РФ: письменная форма обязательна только для договоров с участием юридических лиц, а также между гражданами, если цена договора в 10 раз превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Однако, письменная форма не обязательна, если такие сделки исполняются в момент свершения (например, договора розничной купли-продажи).

Договор на сервисное обслуживание дизель-генератора

на сервисное обслуживание дизель-генератора

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генератора типа .

Смотрите так же:  Судебные приставы режим работы ижевск

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ после предоставления акта выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ

2.1. Стоимость сервисного обслуживания дизель-генератора (в месяц) составляет рублей.

2.2. Запасные части и материалы для проведения любых работ выполняемых в порядке технического обслуживания и планового/аварийного ремонта в стоимость договора не входят.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет производится по фактически выполненным работам, на основании акта выполненных работ.

3.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия договора: начальный срок: « » 2014 года; конечный срок: « » 2014 года.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения обязательства сторонами.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Организовать производство работ на объекте в соответствии с технической документацией.

5.1.2. Обеспечить на объектах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране строительной площадки и охране окружающей среды при проведении работ по техническому обслуживанию.

5.1.3. Выполнение работ необходимо производить согласно требования СНиП, ПУЭ, ГОСТ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Организовать беспрепятственный допуск персонала Исполнителя на объект для выполнения работ входящих в объем сервисного обслуживания.

5.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в течения рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно условиям договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение рабочих дней со дня их обнаружения.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза.

6.4. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в работе в срок, указанный в п.6.1 договора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех регламентных работ в полном объеме и в сроки;

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

8.1.3. Нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение срока договора.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Смотрите так же:  Увольнение после замечания

9.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть договора в следующих случаях:

  • снижения качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора;
  • несоблюдением, со стороны Исполнителя, сроков окончания работ.

11.4. Если Исполнителем не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением причиненных убытков.

11.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.

Договор поставки генератора

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Социальная правовая консультация

Договор поставки (простая форма)

Простой вариант договора поставки:

  • выбор место указания товара;
  • выбор условий поставки;
  • выбор условий оплаты;
  • выбор неустойки.
Смотрите так же:  Воробьев льготы подмосковье

Если вдруг что-то не работает — сообщите нам пожалуйста. Пока мы не в состоянии контролировать работу шаблонизатора ежеминутно и очень поздно узнаем об ошибках в его работе.

О генераторе можно почитать на странице «Генератор документов»

Самостоятельное заполнение

Социальная правовая консультация

Договор поставки канцелярских товаров

Простой вариант договора поставки, если предметом являются канцелярские товары:

  • выбор место указания товара;
  • выбор условий поставки;
  • выбор условий оплаты.

Если вдруг что-то не работает — сообщите нам пожалуйста. Пока мы не в состоянии контролировать работу шаблонизатора ежеминутно и очень поздно узнаем об ошибках в его работе.

О генераторе можно почитать на странице «Генератор документов»

Самостоятельное заполнение

Социальная правовая консультация

Договор поставки-универсальный для средних юридических лиц

Договор поставки, разработанный нами несколько лет назад для небольших заводов-производителей, широко применяющийся в ежедневной деятельности юридических лиц среднего размера, т.е. со стоимостью поставки до 5 млн. рублей.

Главным отличием данного шаблона от остальных является то, что все основные возможные варианты изменения условий поставки «зашиты» внутри шаблона, т.е. некоторые изменения, например условий поставки или условий перехода права собственности — не требуют подписания дополнительных соглашений, или изменения договора.

Однако универсальность, как и в любых иных универсальных продуктах, имеет свои минусы. Например, при судебных разбирательствах, некоторые условия поставки, обычно применимые только к железнодорожной поставке, могут быть применимы и к автомобильной поставке. Также универсальность может отрицательно сказаться и на иных условиях. Поэтому для «проблемных клиентов» стоит подходить более избирательно в подборе условий договора и не надеяться на универсальный вариант.

Данный шаблон «заточен» под поставщика продукции, который одновременно является и производителем этой продукции, другим юридическим лицам. Именно поэтому многие условия специально прописаны для соблюдения интересов именно Поставщика, а не Покупателя.

Основными вариантами изменения данного шаблона являются:

  • выбор порядка оплаты товара;
  • выбор НДС;
  • выбор порядка оплаты;
  • выбор момента оплаты;
  • выбор возможности пролонгации договора;
  • выбор вариантов неустойки;
  • выбор сроков начала и окончания действия договора.

Если вдруг что-то не работает — сообщите нам пожалуйста. Пока мы не в состоянии контролировать работу шаблонизатора ежеминутно и очень поздно узнаем об ошибках в его работе.

О генераторе можно почитать на странице «Генератор документов»

Самостоятельное заполнение

Поставки генератора водорода

При поставках генератора водорода из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.

Cтраны импорта генератора водорода

Производители генератора водорода генератора водорода

  • Parker Balston
  • CLAIND s.r.l.
  • Parker Hannifin Uk Ltd

Контракт на поставку генератора водорода

Наш юридический отдел подготовит для вас договор, который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.

Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)

Код ТН ВЭД для генератора водорода

Мы подобрали подходящия коды, по которым осуществляются ввоз генератора водорода в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.

  • 8405100009 — ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ ИЛИ ГЕНЕРАТОРЫ ВОДЯНОГО ГАЗА С ОЧИСТИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ; ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ С ОЧИСТИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ ПРОЧИЕ

Наши специалисты подберут исходя из технических характеристик и снижение платежей(пошлина снижается с 15% до 0% от стоимости поставки). Внимание при не правильно подобранном коде тн вэд, ваш груз может быть задержан на таможне и выписан штраф.