Мировое соглашение по договору образец

Содержание:

Мировое соглашение (общая форма)

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон мирового соглашения за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

В Арбитражный суд ______________________________________

(наименование субъекта РФ)

От Истца по делу:(номер дела)

(наименование и почтовый адрес)

Ответчика по делу:(номер дела)

(наименование и почтовый адрес)

Мировое соглашение (общая форма)

г. __________ «____» _________ 20___ г.

Именуемое далее «Ответчик», в лице (должность, фамилия и инициалы лица, имеющего право подписать соглашение, или его, действующего на основании ________________________________ представителя) (Устава, доверенности и т.п.) с одной стороны, и _____________________________________________________________ (наименование истца) именуемое в дальнейшем «Истец», в лице _________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия и инициалы лица, имеющего право подписать __________________________________________ , с другой стороны, заключили соглашение, или его представителя) настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

1. Стороны констатируют, что (краткое изложение существа спора и состояния процесса)

2. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии _____________ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

3. По настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от своих требований к Ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска, в полном объеме.

4. Стороны обязуются __________________________________________________________

5. Ответчик обязуется __________________________________________________________

6. Стороны заявляют, что не имеют имущественных претензий друг к другу, а также иных претензий, касающихся

7. Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов и любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат на той стороне, которая их понесла.

Просим суд Мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные ___________________ , нам разъяснены и понятны.

(должность лица, имеющего право подписать соглашение, или его представителя)

Ответчик _____________________________________________________________________ (должность лица, имеющего право подписать соглашение, или его представителя) _________ _________________ подпись ФИО печать

мировое соглашение в гражданском процессе образец

В Реутовский городской суд Московской области

143969, Московская область,

г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 56

Иванов Иван Иванович

__________ 2017 года

В целях прекращения спора по делу № ________, Истец и Ответчик на основании статей 39, 101, 173 ГПК РФ заключили мировое соглашение о нижеследующем:

  1. Истец отказывается от всех исковых требований к Ответчику.
  1. Ответчик обязуется не позднее 20 мая 2015 года передать Истцу Объект долевого строительства ( далее – Квартира), расположенный по адресу: __________________________, кадастровый номер земельного участка __________, корпус _____, секция _____, _____ этаж, номер на площадке 4, условный номер ______, площадью ___ кв. м., право на получение которого имеется у Истца в соответствии с Договором № _________ от __________ года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 24 июля 2013 года, запись в ЕГРП № _________________ ( далее – Договор участия в долевом строительстве).
  1. Истец обязуется принять Квартиру не позднее _____ 2015 года.
  1. Ответчик обязуется не позднее 12 июня 2015 года выплатить Истцу за нарушение срока передачи Квартиры, предусмотренного Договором № ___________ от 03 июня 2013 года, за период с 01.12.2014 года по дату принятия Истцом Квартиры, неустойку в размере ________________________________________________________ рублей на следующие реквизиты:

банк получателя — __________________________________,

№ счета получателя — _________________________,

к/сч банка получателя – ________________,

БИК банка получателя — _______________.

  1. Сроки выплаты Ответчиком неустойки, указанные в п. 4 настоящего Мирового соглашения, соразмерно продлеваются на срок просрочки принятия Квартиры Истцом.
  1. С момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения Истец не имеет и не будет иметь к Ответчику каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой передачи Истцу Квартиры в соответствии с Договором участия в долевом строительстве.
  1. В случае нарушения Ответчиком сроков выплаты неустойки, предусмотренной п. 4 настоящего Мирового соглашения, Ответчик дополнительно оплачивает штраф в размере 75 000 ( Семьдесят пяти тысяч) рублей в течении одного рабочего дня после прострочки оплаты, сверх суммы неустойки указанной в п. 4 настоящего Мирового соглашения.
  1. Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему соглашению.
  1. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
  1. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Реутовского городского суда Московской области.
Смотрите так же:  Адвокат игнатов олег леонидович

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Реутовским городским судом Московской области.

Мировое соглашение в гражданском процессе — образец 2017-2018

Место мирового соглашения в гражданском процессе

К судебному способу защиты нарушенных прав граждане и компании обращаются в большинстве случаев после того, как исчерпаны другие методы. Преимуществом решения спора в суде можно назвать тот факт, что судебное решение может быть исполнено принудительно.

Однако при этом с началом судебной тяжбы у спорщиков не пропадает право на самостоятельное разрешение конфликта. Это право выражается в возможности заключить договоренность на всех этапах процесса, и даже после того, как были пройдены апелляция и кассация, а исполнительный лист направлен судебным приставам. Согласно нормам ст. 439 ГПК РФ, если спорщики заключат между собой мировое соглашение, то дело, находящееся в производстве у пристава, прекращается.

Но это не значит, что стороны могут договориться о чём угодно. Судья должен проверить договоренность на соответствие нормам действующего законодательства и только после этого утвердить.

Как составляется и утверждается мировое соглашение в гражданском процессе (образец)?

Возможность заключения подобной договоренности зафиксирована в ГПК РФ (ст. 39, 150, 172, 173, 220, 326.1, 409, 439). Оно утверждается определением судьи, которое выносится по общим правилам, а в резолютивной части содержит сведения об условиях заключенного соглашения.

Есть только одна оговорка: мировое соглашение не должно противоречить нормам закона или нарушать права третьих лиц. Поэтому юристы составляют обычное гражданско-правовое соглашение по правилам, предусмотренным ГК РФ. Если спор в суде касается выплаты задолженности, то стороны подписывают соглашение, в котором озвучивают сумму, насчитанную к выплате, и сроки, когда выплата должна быть совершена.

Мировое соглашение не является сделкой. Это способ разрешения конфликта путем принятия взаимовыгодного для сторон решения. Поэтому стороны должны самостоятельно проработать содержание, максимально его детализировать, избегая неточностей в формулировках.

Судье стороны предоставляют уже подписанный текст соглашения, прикрепляя его к соответствующему ходатайству. После проверки текста, если замечаний не обнаружено, судья его утверждает, о чём выносится судебное определение. Этим же определением прекращается и сам процесс.

Допускается, что стороны могут устно оговорить условия соглашения, а в суд подать только заявление о его заключении; тогда это отмечается в протоколе. Но вот принудить к исполнению такого соглашения будет впоследствии проблематично.

Последствия заключение соглашения между оппонентами

Если суд принял мировое соглашение, то производство по делу прекращается. А для сторон это означает, что они больше не смогут обратиться за судебной защитой в споре:

  • с теми же сторонами;
  • с тем же предметом;
  • по тем же основаниям.

Однако это не означает, что стороны могут не исполнять условий достигнутой договоренности. Мировое соглашение утверждается судом, а на основании судебного определения выдается исполнительный документ, который можно передать судебным приставам для принудительного исполнения. Так что разницы с юридической точки зрения с судебным решением здесь практически нет. Проблема может заключаться в формулировках, которые использовал суд в своем определении. Но тут есть возможность обратиться к судье за разъяснением.

Таким образом, при помощи мирового соглашения стороны в споре могут сами урегулировать конфликт, даже если суд уже принял решение. Такое право у сторон существует с момента подачи иска до исполнения судебного решения. К тому же на основании определения суда, утверждающего мировое соглашение, можно получить исполнительный лист и принудить должника все-таки выполнить обязательство.

Мировое соглашение по гражданскому делу — образец

Особенности заключения мирового соглашения в гражданском процессе

Ст. 39 ГПК РФ указывает на право сторон спора окончить его путем составления мирового соглашения.

Правила заключения соглашения аналогичны порядку, установленному в арбитражном процессе, однако в данном случае не закрепляется строгих требований к его форме. К примеру, становится возможным устное мировое соглашение, то есть внесение соответствующих заявлений истца и ответчика, согласованных ими условий примирения в протокол заседания, который подписывается ими.

После разъяснения субъектам последствий урегулирования спора путем заключения соглашения судебный орган выносит определение, одновременно прекращающее судебное производство и утверждающее документ, после чего он приобретает силу. Несмотря на то что по своей природе мировое соглашение — это гражданско-правовой договор, этап утверждения делает его равным по силе решению суда.

Если в утверждении судом отказано, этот факт также отражается в определении, после чего рассмотрение дела продолжается.

Необходимо помнить о процессуальных последствиях, которые влечет утверждение соглашения. ГПК РФ говорит о невозможности последующего обращения с целью разрешения такого же спора.

Расторгнуть соглашение либо иным образом отменить его после утверждения стороны не вправе. Единственный выход — обжалование определения, которым документ утвержден. В доктрине есть позиция, что основанием могут служить исключительно нарушения процессуального характера, так как определение только констатирует факт совершения сделки. Но на практике в качестве оснований признаются и те, которые касаются как порядка утверждения, так и содержания (см., например, определение Верховного суда РФ от 03.06.2015 по делу № 303-ЭС14-8747).

Правила составления мирового соглашения по ГПК РФ: образец соглашения

Если стороны решили закрепить договоренности в письменной форме, следует тщательно продумать текст документа во избежание отказа суда в утверждении на основании противоречия такого соглашения закону или нарушения им прав иных субъектов.

Смотрите так же:  Решение суда по иску прокурора

Поскольку ст. 150 ГПК РФ закрепляет за судебным органом обязательство способствовать примирению сторон, на практике при обнаружении недочетов в тексте соглашения судья не выносит сразу же отказное определение, а дает участникам конфликта время на корректировку документа.

При составлении следует помнить о гражданско-правовой природе мирового соглашения, то есть удостовериться в том, что требования ГК РФ к договорам не нарушаются и сделка действительна.

В отличие от АПК РФ ГПК не содержит перечня положений, подлежащих обязательному включению в текст соглашения. Условия примирения должны быть однозначными, не вызывающими разногласий при толковании и исполнении, а также реальными для практического применения. Если на основе соглашения планируется заключить договор, целесообразно обсудить с контрагентом все его существенные условия и отразить их в тексте.

Стороны также должны предусмотреть устраивающий их порядок разграничения расходов на разбирательство. Если они не сформулируют данное условие самостоятельно, издержки будут распределены судом.

При составлении соглашения стороны могут руководствоваться образцом, который размещен по ссылке: Мировое соглашение в гражданском процессе (образец).

Эффективность мирового соглашения как инструмента урегулирования спора заключается в использовании сторонами пути взаимных уступок, позволяющего сэкономить время и нервы. Суды поощряют применение субъектами данного метода, поэтому даже имеющее недочеты мировое соглашение при условии его надлежащей доработки будет впоследствии утверждено и закрепит достигнутый сторонами компромисс.

Образец мирового соглашения в досудебном урегулировании

Соглашение, заключенное в досудебном урегулировании, — почему его нельзя назвать мировым?

Согласно положениям п. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны судебного разбирательства вправе окончить его, заключив мировое соглашение. Мировым же, согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении «О прекращении производства…» от 24.02.2004 № 1-О, признается соглашение сторон, направленное на прекращение спора, основанное на самостоятельном и добровольном урегулировании ими имеющихся взаимных претензий. Такое соглашение является одним из процессуальных способов защиты прав и законных интересов сторон разбирательства.

Из этого следует, что заключить мировое соглашение в досудебном порядке не получится — это можно сделать только в ходе судебного процесса. Соответственно, и составить образец мирового соглашения в досудебном порядке невозможно, поскольку его заключение не основано на законе. Любой компромисс, найденный сторонами до того, как возникший между ними спор будет передан в суд, может быть оформлен в виде обычного досудебного соглашения, не имеющего статуса мирового.

Досудебное соглашение — особенности составления

Обращение в суд влечет за собой немало затрат (материальных, временных и моральных) для обеих сторон разбирательства. Именно поэтому многие спорщики стремятся разрешить конфликт самостоятельно, не привлекая госорганы. Если при этом получилось найти выход из сложившейся ситуации, достигнутую договоренность стоит зафиксировать документально. Для этого и заключается так называемое мировое соглашение в досудебном урегулировании, которое позволяет определить перечень прав и обязанностей, возникающих у сторон в результате решения спора. Причем наличие такого соглашения не лишает сторон права на последующее обращение в суд (например, если условия достигнутой договоренности не будут исполнены).

Законодатель не устанавливает определенных требований к форме досудебного соглашения, поэтому составить его можно самостоятельно. Ввиду того, что образец досудебного мирового соглашения составить нельзя, ниже мы представили образец досудебного соглашения.

Соглашение в досудебном порядке — образец

Досудебное мировое соглашение (как уже упоминалось, мировым в рамках статьи мы называем его лишь потому, что оно разрешает спор между сторонами мирным путем), заключенное между сторонами разбирательства, может выглядеть следующим образом:

об урегулировании спора

ООО «Сервис-Гид» (юридический адрес: Краснодар, ул. Длинная, д. 5, ИНН 230956720195) в лице генерального директора Хайдукова Рината Равилевича, действующего на основании Устава, далее — Сторона 1, и Ейкин Артем Денисович (паспорт 8912 561425, выдан Межрайонным отделением УФМС РФ по Краснодарскому краю в Центральном округе 21.05.2012), далее — Сторона 2, в целях устранения по взаимному согласию спора о нарушении сроков ремонта объектива Canon EF 24–70 мм f2/8 L II USM, далее — Объектив, по результатам проведенных переговоров пришли к соглашению об урегулировании спора на следующих условиях:

  1. Сторона 1 обязуется произвести ремонт Объектива в течение 5 дней с момента заключения настоящего соглашения, а также выплатить компенсацию за нарушение сроков ремонта, установленных договором № 514 от 25.10.2017, в размере 2400 (двух тысяч четырехсот) рублей.
  2. Настоящее Соглашение подлежит исполнению заключившими его сторонами в добровольном порядке.
  3. В случае неисполнения Стороной 1 обязательств, принятых на себя в результате заключения настоящего соглашения, Сторона 2 оставляет за собой право на обращение в суд в установленном законом порядке.
  4. Соглашение вступает в силу в момент его подписания сторонами.

Хайдуков Р. Р.: (подпись, дата)

Ейкин А. Д.: (подпись, дата)

Итак, мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке. Документ, составленный до того, как к решению спора, возникшего между сторонами, был привлечен суд, такого статуса иметь не может. Соглашение же, заключенное в порядке досудебного урегулирования конфликта, не имеет той юридической силы, которой обладает судебное решение, поэтому его исполнение является правом, а не обязанностью сторон. Если же решить проблему таким образом не удастся, стороны могут обратиться в суд, так как наличие ранее заключенного соглашения не является препятствием для привлечения к разбирательству госоргана.

Смотрите так же:  Приказ мо рф которые отменили

Образец мирового соглашения

Заключение мирового соглашения в суде является распространенным способом разрешения конфликта. Договор подтверждает согласие сторон на урегулированию имеющихся противоречий и обоюдные уступки. При этом принуждение к заключению досудебного мирового соглашения не допускается, в том числе со стороны суда.

При заключении мировой сделки выигрывают все: суд в упрощенном порядке прекращает производство по делу, стороны экономят массу времени и денег, пусть и идя при этом на взаимные уступки. Наконец, сохраняются хорошие отношения между спорящими сторонами.

Мировое соглашение в 2018 году может быть заключено на любой стадии производства, как судебного, так и исполнительного. Единственное требование – сделка должна быть заключена до вынесения судом решения по существу спора.

Условия досудебного мирового соглашения должны соблюдаться обеими сторонами. Если одна из сторон не будет исполнять обязательства в добровольном порядке, другая сторона может обратиться в суд.

При этом необходимо учитывать, что повторное обращение в суд с исковым заявлением о неисполнении тех обязательств, по которым уже имеется вступившее в силу мировое соглашение, не допускается.

Форма мирового соглашения

Мировая сделка должна быть заключена в письменной форме и подписана сторонами. Лица, подписывающие документ, должны иметь на это специальные полномочия (право подписи представителем обязательно должно указываться в тексте доверенности). Также в документе должно содержаться положения по распределению судебных расходов.

Примеры мировых соглашений

1. В отношении неисполнения обязательств из договора аренды можно заключить компромисс о рассрочке платежей взамен на увеличение арендной платы, либо на проведение капитального ремонта силами арендатора.

2. Пример неисполнения обязательств по договору оказания услуг: отказ от требования упущенной выгоды взамен оказания услуг в большем объеме, чем предусмотрено договором изначально.

3. Неисполнение обязательств по договору возмездного займа: уменьшение процентов по займу взамен на более позднее предоставление заемных средств.

4. Взамен неисполненного обязательства по поставке определенного товара в определенный срок ответчик обязуется поставить иной товар за более длительный срок за меньшую цену.

Содержание досудебного мирового соглашения: образец

В обязательном порядке мировое соглашение должно содержать следующие сведения:

  • наименование суда, рассматривающего дело;
  • наименование лиц, участвующих в деле и их представителей по доверенности;
  • исковые требования;
  • требования, которые готова исполнить каждая сторона спора;
  • действия, которые должны совершить истец, ответчик и третье лицо;
  • порядок распределения судебных расходов по делу (государственная пошлина, расходы на проведение экспертизы, расходы на судебных представителей).

Чтобы составить проект мирового соглашения, который подойдет именно для вашей ситуации, воспользуйтесь предложенным шаблоном.

Образец мирового соглашения

Организация и потребитель с одной стороны и индивидуальный предприниматель с другой стороны заключили настоящее соглашение. Настоящее мировое соглашение заключено с целью урегулирования спора между сторонами на стадии исполнительного производства решения районного суда по иску организации к индивидуальному предпринимателю в защиту прав потребителя.

Г. __________ «___»__________ года

Межрегиональное Общественное Движение «_____________» (МОД «___») и потребитель ________________ – с одной стороны и индивидуальный предприниматель без образования юридического лица ____________________ (фирма «________») с другой стороны заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
Настоящее мировое соглашение заключено с целью урегулирования спора между сторонами на стадии исполнительного производства решения _________ районного суда г. ________ от ________ по делу по иску МОД «___» к ИП ______________ в защиту прав потребителя _______________
1. ИП ____________ признает факт допущения нарушения прав потребителя ______________ при продаже ей товара и предоставляет ей новый качественный холл, вместо некачественного.
Также он выплачивает МОД «___» _________ рублей и размещает у себя в магазине на видном месте на стенде информацию о возможности у потребителей обратиться за защитой своих прав в МОД «___», являющуюся приложением №__ к настоящему соглашению.
Кроме того, отзывает свою надзорную жалобу, и заявление об отказе от жалобы является приложением №___ к настоящему соглашению.
2. _____________ отзывает из ССП лист «О взыскании с ИП _____________ _______ рублей» по указанному выше решению, и заявление об отзыве является приложением №___ к настоящему соглашению.
3. МОД «___» отзывает из службы судебных приставов все исполнительные листы по рассматриваемому решению, и заявление об отзыве является приложением №___ к настоящему соглашению.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и приложений к нему соответствующей стороной и все условия соглашения должны быть исполнены в день его подписания.
5. Стороны осознают, что заключение настоящего мирового соглашения является основанием для прекращения исполнительного производства по делу и лишает сторон возможности предъявления каких-либо претензий по делу, по которому было вынесено обсуждаемое решение, кроме как в пределах настоящего мирового соглашения.

Пред. МОД «___» ____________ ______________
Потребитель ___________ ____________
ИП ______________ ________________

КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.