Типовой договор с техническим заданием

Техническое задание и договор на создание сайта

Создание любого сайта или интернет-магазина на заказ у Александра Чалиева начинается с составления технического задания (ТЗ), в котором заказчик формирует требования к разрабатываемому сайту по следующим важным пунктам:

  1. Название компании, ее реквизиты для договора
  2. Контактная информация
  3. Сфера деятельности и целевая аудитория
  4. Сайты основных конкурентов
  5. Сайты, структура и дизайн которых нравятся, поэтому на них нужно ориентироваться
  6. Наличие логотипа, требования к нему для разработки, если он отсутствует
  7. Структура сайта и его основных страниц
  8. Цветовая гамма
  9. Требования по наполнению сайта контентом
  10. Выбор необходимых функций
  11. Наличие домена, пожелания по выбору домена (если он отсутствует)
  12. Поисковые запросы для внутренней оптимизации сайта (до 10 шт.)

Вся информация, которую заказчик сообщает через ТЗ, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению. Если возникают какие-то сложности с заполнением отдельных пунктов ТЗ, то можно пропустить их или почитать подробнее о них тут.

Скачать ТЗ в формате DOC

После заполнения ТЗ его нужно выслать Александру Чалиеву на электронную почту [email protected], чтобы узнать точные цену и сроки разработки сайта по данному ТЗ.

В случае принятия заказчиком указанных цены и срока создания сайта (интернет-магазина) заполненное ТЗ добавляется к типовому договору в качестве приложения и отправляется на электронную почту заказчика (для проверки и подписания).

Скачать типовой договор
на создание сайта в формате DOC

Согласно договору необходима оплата аванса 50% от общей суммы, которую можно осуществить как безналичным способом (выставляется счет с банковскими реквизитами), так и онлайн-переводом на карту физического лица Сбербанка или Альфа-банка. Оставшиеся 50% общей суммы оплачиваются после создания сайта и подписания акта его приемки-передачи.

Если в процессе использования сайта обнаруживаются какие-то ошибки или недоработки (такое бывает крайне редко), то они устраняются бесплатно в течение 30 дней с момента подписания акта.

  • Разработка интернет-магазина
  • Редизайн сайта эвакуации
  • Редизайн сайта доставки суши

Типовой договор на разработку технического задания на проектирование

Для подавляющего большинства заказчиков разработка даже предварительного одновременно технически и юридически грамотного технического задания на проектирование — непреодолимая задача.

Согласование технического задания на проектирование — работа, которая должна быть оплачена даже в том случае, если дальнейшие работы по проекту выполняться не будут.

В целях оказания помощи заказчикам ниже приводится типовой договор на разработку технического задания на проектирование.

В данном проекте договора предполагается, что заказчик представит в адрес Исполнителя предварительные технические данные на проектирование, которые в договоре названы техническим заданием, приведенном в Приложении.

город Москва «__» _______ 201_ года

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________ , именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________ в лице директора ______________, действующего на основании Устава, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель выполняет разработку Технического задания (далее – ТЗ) ________________ (далее — проект) согласно техническому заданию (Приложение 2).

1.2.ТЗ передается Заказчику электронно в течение не более семи календарных дней после 100% оплаты работ по настоящему Договору.

1.3.ТЗ передается в виде текста без графических чертежей и рисунков.

1.4.Объем и состав ТЗ на усмотрение Исполнителя.

1.5.Работа по настоящему Договору считается полностью выполненной с момента передачи Заказчику ТЗ.

1.6.Акт сдачи-приемки выполнения работ по настоящему договору не составляется.

2.Стоимость и порядок оплаты договора

2.1.Общая стоимость договора – __________________ рублей.

Оплата производится ____________________ в срок не более двух календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право самостоятельно организовывать свою работу для выполнения настоящего Договора.

2.2.Заказчик обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя о принятии решения о продолжении работ по настоящему ТЗ.

2.3.Исполнитель вправе выразить свое видение проекта, если оно не противоречит ТЗ и действующим нормативным и законодательным документам РФ.

2.4.Исполнитель вправе изменить исходные требования, присланные Заказчиком, если они противоречат действующим нормативным и законодательным документам РФ, или противоречат друг другу.

3.1.Исполнитель вправе указывать ТЗ в качестве своего Портфолио.

4. Ответственность сторон. Разрешение споров

4.1.Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой Стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

4.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в городе Москве.

При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок исполнения обязательств отодвигается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

6.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц с целью обеспечения выполнения настоящего Договора, реализации своих прав и обязанностей.

6.3. Стоимость и сроки разработки эскизного проекта, проектной и конструкторской документации оговариваются дополнительно и не являются предметом настоящего Договора.

6.4.Обо всех изменениях в банковских, почтовых и иных реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга не позднее двадцати четырех часов с момента их официального утверждения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом.

6.5. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.6. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга обо всех изменениях сторон.

6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон

8. К настоящему Договору прилагаются :

1.Чертеж градостроительного плана земельного участка.

3.Фото участка земли и ближайших окрестностей.

Договор на разработку технического задания

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 1» (сокращенное наименование ООО «Компания 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Братчикова Станислава Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2» (сокращенное наименование ООО «Компания 2»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора по отдельности именуемые – «Сторона», а совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется согласно требованиям Заказчика разработать Техническое задание на разработку системы X (далее СX) согласно серверной архитектуре указанной в Приложении №1, включающее: web-сайт системы, программный комплекс системы мониторинга, взаимодействие модулей системы, интеграция с внешними системами, мобильные приложения под Android, iOS.

1.2. Перечень и стоимость работ представлены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком настоящего Договора.

2.2. Исполнитель разрабатывает Техническое задание системы в срок определённый в Приложениях 3,4 к настоящему Договору, и предоставляет на утверждение Заказчику.

2.3. Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

2.4. Принятое Заказчиком Техническое задание подтверждается письмом в адрес Исполнителя и, в случае необходимости, дорабатывается окончательно на основании замечаний Заказчика, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки работ.

2.5. С момента утверждения Технического задания, все изменения или дополнения вносятся по Дополнительному соглашению, оплачиваются отдельно и выполняются после окончания работ по настоящему Договору.

2.6. Договор считается выполненным после подписания Актов сдачи-приёмки работ.

2.7. Акт сдачи-приёмки работ предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ.

2.8. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёма, данный Акт не будет подписан Заказчиком, и не будут отправлены в адрес Исполнителя мотивированные возражения, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми.

2.9. Право собственности на результат работ, выполненных Исполнителем, становится собственностью Заказчика, в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.10. Вместе с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ, Заказчик получает от Исполнителя все необходимые материалы, которые являются результатом проведения работ Исполнителем.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1 Сумма настоящего Договора соответствует Перечню и стоимости работ, указанных в Приложениях № 2,3, и включает в себя сумму НДС 18%.

3.2 Оплата работ по Договору производится на условиях 100% постоплаты в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

3.3 В платёжных документах сумма НДС (18%) выделяется отдельной строкой.

3.4 В случае просрочки оплаты счета Заказчиком, срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на соответствующее число дней просрочки.

3.5 В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, добросовестно выполняющего свои обязательства, оплаченная сумма не возвращается Заказчику.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

5.3. За неисполнение работ в срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

5.4. Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования пострадавшей Стороны и ее признания виновной Стороной с даты, указанной в требовании.

5.5. Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.1. Если одна из сторон предоставляет другой стороне конфиденциальную письменную информацию, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию сторона должна защищать эту информацию от третьих лиц с той же тщательностью, с какой она делает это со своей конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением того, что ни от одной из сторон не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется по государственному распоряжению или юридическому указанию, или которая была самостоятельно получена раскрывшей ее стороной.

6.2. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (Одного) года после истечения срока данного Договора на предоставление услуг.

7.1. Исполнитель не несет ответственности за частичное невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают стихийные бедствия (наводнения, землетрясение, ураган, эпидемия, военные действия или аналогичные войне события). Также Исполнитель не несет ответственности за работоспособность средств связи Заказчика.

Смотрите так же:  Можно ли вернуть часть денег за покупку автомобиля

8.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании ГПК РФ или АПК РФ на русском языке и на основании настоящего Договора.

8.2. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

Зачем это вообще надо?

Если предмет договора на создание сайта определен достаточно точно, можно заключать 1 договор и спокойно работать, при этом ТЗ (если вы его вообще пишете) будет его составной частью. Если же заказчик в раздумьях, или вы не склонны ему доверять, можно начать с пробного договора — написать ТЗ. Вы оба убедитесь в адекватности собеседника, да и этап проектирования точно не выйдет смазанным.

Какие тут сложности?

Цена. Мы принимаем обычно, что цена ТЗ (не путать с техническим, эскизным и прочими видами документов) стоит 10%-15% цены договора. Цену договора вы можете определить, задав пределы на функциональность. В зависимости от степени проработки цена можеть быть и меньше (для стратегических планов) и больше (если вы пишете подробное ТЗ «до запятой»)

Критерий приемки. Как определить, что работа сделана? Ведь качество ТЗ, наличие и полнота тех или иных формальных описаний это довольно субъективный параметр. Поэтому я рекомендую перед началом работ показать примеры тех документов, которые вы уже писали или которые вам кажутся образцом. Убедитесь, что со стороны заказчика есть человек, способный понять те технические подробности, которые в ТЗ неминуемо будут.

Сроки. Смело умножайте срок написания ТЗ, каким бы он был, если заказчик сидел за соседним столом, на 5. Будут думать, вы будете менять планы и решения, возникнут новые функциональные и логические особенности. Если я знаю, что именно написание займет день-полтора, в договоре пишу 15 рабочих дней (у меня полно другой работы, я закладываю больший запас). И то риск не уложиться — колоссальный.
Формально ТЗ можно писать по ГОСТ 19.201-78 или ГОСТ 34.602-89. Ссылок давать не буду. Многие знают, кому надо — найдут. Однако так делать я бы крайне не советовал. Среди ПМ в нашей организации было несколько человек, которые делали именно так. Много воды, много понтов перед заказчиком, мало смысла и ощущение, что читать-то нечего. Поэтому сослаться на ГОСТ в договоре не получится, а было бы хорошо.

Организация взаимодействия. ТЗ нельзя написать за два разговора: первый с подписанием договора, второй со сдачей ТЗ. А между ними: «ну, я пошел писать вам ТЗ». Несерьезно. Реально приходится встречаться 2-5 раз в неделю. Если вам не будут идти навстречу, приглашать компетентных тетенек, думать и напрягаться — ТЗ не будет.

Ответственность. Риски велики. Почти столь же велики, как и при создании сайта. Поэтому я предлагаю в таком договоре брать 100% предоплату и прописать страхующую вас сумму невозвращаемых денег (прямые издержки) не меньше 30%. Это позволит создать у работодателя ощущение, что он уже отдал деньги, теперь надо этого умного заставить сделать побольше, да и своим спуску не давать. А вам того и надо.

Договор с комментариями

Договор о разработке технического задания на создание WEB-сайта № ___ ИИ /08
г. Город
«__» _________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «##########», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ################################, действующего на основании ##############, с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Стандарт. Комменты — в первой ссылке данного топика.

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
1.1. Разработка технического задания (далее – ТЗ) для разработки графических элементов и программного обеспечения, предназначенного для оформления и размещения в Интернет материалов Заказчика (далее — Сайт) согласно оглавлению, приведенному в п 1.2.
Состав и функциональные возможности сайта должны соответствовать перечню функциональных элементов, перечисленных в п 1.3. Предмет договора очень важен.
Ссылка на оглавление гарантирует что у вас не начнут требовать лишнего, да и вас дисциплинирует в подготовке к работе.
Ссылка на перечень модулей по сути представляет собой очень краткое ТЗ (писать его не всегда просто, но зато это вас страхует от риска проектировать до посинения). Заодно помогает оценить стоимость.
1.2. Техническое задание должно содержать требования, предъявляемые к реализации сайта, в двух аспектах: разработка дизайна и пользовательская функциональность. ТЗ должно содержать следующие пункты:

Требования к цветовой гамме
Требования к стилистическому решению
Описание целевой аудитории
Перечень и краткой характеристики сайтов, стиль и дизайн которых могут служить примерами
Требования к структуре сайта
Структура данных сайта
Состав и структура всех различных страниц сайта
Описание пользовательских сценариев работы на сайте
Описание требований к возможностям панели управления Пункты ставьте свои. Тут приведен лишь пример.
1.3. Функциональность и требования к дизайнерским решениям для создания сайта, которые должны быть описана в ТЗ, ограничиваются следующем перечнем элементов:
Индивидуальная разработка статичного дизайна
Система управления группами, пользователями, правами на посещение и редактирование разделов
Система создания и редактирования текстовых страниц с применением визуального редактора и html-кода
Лента новостей
Поиск по сайту с учетом русской морфологии
Состав комиссий в виде ленты с системой импорта с официального сайта
Вопрос-ответ с формой «задать вопрос»
Архив материалов с календарем и AJAX-навигацией
Карта сайта (автоматическое построение иерархического дерева)
Облако тегов (механизм поиска по ключевым словам, назначенным материалам)
Персональный блог (1 пользователь)
Регистрация и авторизация
RSS-экспорт
Возможность комментировать новости, статьи, результаты, фотографии с фильтром мата и премодерацией для выбранных пользователей

Модули тоже могут называться как угодно. Важно, чтобы их название было понятно юристу и директору, а пояснения давали понятие об ограничениях. Опять же очень дисциплинирует.
2. Условия платежа и цена договора
2.1. Оплата по настоящему Договору производится единоразово, в форме предоплаты, с внесением авансового платежа в размере 100% от всей суммы договора.
2.2. Цена Договора определяется равной ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей.
2.3. Поступлением оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет или внесение в кассу Исполнителя.
2.4. Стороны признают, что выполнение работ Исполнителем влечет несение им транспортных расходов, оплату связи, накладных расходов и прочих издержек, сумма которых составляет 30% от цены договора. Эти издержки должны быть компенсированы Исполнителю при расторжении договора по любым основаниям.
100% предоплаты — не обязательно. Но предоплату берите.
Пункт 2.4. довольно скользкий, но если под ним стоит подпись, то у вас есть большие шансы оставить указанную сумму себе на законных основаниях.
3. Порядок и сроки исполнения обязательств
3.1. Исполнитель приступает к выполнению Работ с момента поступления предоплаты. После подписания договора, поступления оплаты, и предоставления Заказчиком в полном объеме необходимой информации и материалов, достаточных для производства Исполнителем работ согласно Договора, Исполнитель в течение 15 рабочих дней формирует Техническое задание на разработку сайта и предоставляет его Заказчику. Заказчик в течение 2 рабочих дней формирует свои замечания к техническому заданию в письменном виде и в течение 5 рабочих дней Стороны приходят к компромиссу.
3.2. В случае ненадлежащего соблюдения сроков выполнения обязательств по п 3.1 виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку согласно п 5.2.
Пункт 3.1. может и должен вами серьезно прорабатываться, чтобы соответствовать действительности. Можете оговорить утверждение детального оглавления и отдельно списка приложений (возможно, со ссылками на стандарты, например UML)/
Пункт 4 целиком можно взять из договора о создании сайта, добавив туда в раздел «Заказчик обязан» следующее:
Проводить рабочие встречи на своей территории с привлечением всех ответственных лиц по договоренности с Исполнителем не реже 3 раз в рабочую неделю.
Формально конечно вы его сотрудничать не заставите, захочет — отвертится, но вписать надо.
Территория и частота может быть любая.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком в полном объеме необходимой документации, материалов и информации в электронном виде, что препятствует выполнению работ по Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю время простоя, в размере 0,1% от общей стоимости приостановленных по вине Заказчика работ за каждый день простоя.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый рабочий день просрочки.

5.2. и 5.4. дают вам некоторый формальный контроль над затягиванием. Например, вы смело можете прибавлять к сроку проекта столько дней, не сколько реально откладывались встречи.
Пункты 6-11 целиком берутся из договора о создании сайта.

Резюме
Договор о проектировании (предпроектном обследовании) имеет меньшую формальную силу, чем остальные договоры. Если сотрудничество не складывается — формальными методами вы своего не добьетесь. Однако нужно сделать все, чтобы заранее оговорить состав и цену работ, порядок взаимодействия и сроки.

UPD. Почему-то люди, публиковавшие свои договоры, впоследствии убрали файлы. Сейчас прямых ссылок нет.
Если у вас есть хорошие или простые примеры и не жаль для народа — сообщите в комментариях, пополню топик.

Типовой договор с техническим заданием

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. _______________ «___» __________ 200__ г.

__________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________, с одной стороны,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________,

(Устава, положения, доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Договору):

_______________________________________ (далее – работы).

(указывается полное наименование работ)

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до _____________ необходимую проектную и сметную документацию.

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с _________________________________________________________________________________________.

(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке,

их номера и даты)

1.4. Срок выполнения работ с ______________ до _____________. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами работ.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет _____________________

________________, в том числе НДС _____% __________________.

и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится _____________ _____________________________________ путем _____________.

Смотрите так же:  Трудовой договор с работником бланк ип

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.) (форма оплаты)

Оплата производится в течение ______ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

2.4. Размер авансового платежа не более ________% от суммы Договора составляет ___________________________, в том числе НДС _____%

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется поэтапно.

2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества.

3.2.4. По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

3.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _______ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.2.7. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение _______ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение _______ дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ___% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ___% указанной цены.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере _____% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _____% указанной суммы.

5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до _______________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору).

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение 1. Техническое задание на _______ листах.

– Приложение 2. Календарный план выполнения работ на _____ листах.

9.5. Другие условия по усмотрению Сторон _____________________.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

к типовому договору подряда

от _____________ № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ________________________________

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями Договора подряда.

Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы:

1. Полное наименование Заказчика.

2. Полное наименование Подрядчика.

3. Основание для проведения работ.

4. Цель и исходные данные.

5. Требования Заказчика к выполнению работ.

6. Требования Подрядчика к выполнению работ.

7. Технико-экономическое обоснование.

8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).

9. Работы проводятся в _______________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение ________________ к Договору).

к типовому договору подряда

от _____________ № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения Срок выполнения: начало – окончание (число, месяц, год) Цена этапа

Договор на создание (разработку) сайта
образец (типовая форма)

Существенные условия договора на создание сайта

По договору на созднаие и разработку сайта автор (исполнитель) обязуется по заданию заказчика создать интернет-сайт на материальном носителе или в иной форме с определенными договором характеристиками (пункт 1 статьи 1288 Гражданского кодекса РФ).

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Гражданского кодекса РФ, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 Гражданского кодекса РФ).

Примечание: о совокупности ч. 1 ст. 1228 и ч. 1 ст. 1288 Гражданского кодекса РФ с учетом разъяснений п. 4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» автором является гражданин, которому заказано создание результата интеллектуальной деятельности.

Ниже размещена типовая форма договора на созднаие сайта. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор, и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора на созднаие (разработку) сайта относятся:

Предмет договора — создание сайта с определенными договором характеристиками.

Определение характеристик сайта (объем, вид, используемый язык программирования, целевое предназначение, рабочее название, предполагаемая сфера его применения и др).

Условие о передаче интернет-сайта заказчику в установленный договором срок (если срок создания сайта в договоре не определен, договор считается незаключенным).

Условия договора об отчуждении исключительного права (ст. 1285 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1286 ГК РФ) — если договором предусмотрено распоряжение исключительным правом автора (исполнителя).

Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о порядке оплаты и приемки работ, гарантии качества, документах и принадлежностях.

Другие особенности договора на создание сайта

Договор должен быть заключен в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК).

работа считается выполненной после передачи заказчику, т.е. — подписания акта сдачи-приемки;

для целей бухгалтерского и налогового учета необходимо доказать факт выполнения работ,

поэтому оформление первичных документов важно как для заказчика, так и для исполнителя.

Для отражения работ основными документами являются:

— счет (счета-фактура) исполнителя;

Образец (типовая форма) договора на создание (разработку) сайта

_________________ (наименование организации) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (ФИО автора), именуемое в дальнейшем «Автор» или «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать за вознаграждение интернет-сайт для размещения в сети Интернет по адресу: ____________ (далее — «сайт») и передать Заказчику исключительное право на него.

Смотрите так же:  Приказ профилактика дерматомикозов

Сайт должен быть создан в соответствии с требованиями Технического задания (далее — «ТЗ») Заказчика (Приложение № 1), а также Сметой работ (Приложение № 2), в которой определена стоимость работ, и Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

1.2. Сайт представляет собой совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». Название сайта — ____________________________. Сайт как объект авторского права состоит из следующих частей:

  • программы, размещенные на арендованном Автором (или: Заказчиком) дисковом пространстве: ___________________________________________________;
    (наименование, реальный и виртуальный адреса провайдера)
  • графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу html-кода и файлов данных в интернет-соединение (базовое программное ядро), включая скрипты;
  • закрытая паролем система администрирования данных, участвующих в информационном взаимодействии с браузером пользователя;
  • дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового программного ядра системы;
  • аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме;
  • блог;
  • рекламное пространство.

1.3. Результат работы Автора должен быть передан Заказчику не позднее «___»_______ ____ г.

1.4. Автор гарантирует, что он будет являться обладателем исключительного права на созданный сайт.

Автор отчуждает Заказчику исключительное право на готовый сайт в полном объеме для использования любым способом и в любой форме, включая перечисленные в статьях 1229, 1270 Гражданского кодекса РФ.

Исключительное право на созданный сайт переходит к Заказчику в момент подписания Акта приема выполненных работ по Договору.

В случае предъявления к Заказчику требований, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц при создании сайта, или в связи с заключением договора Автор обязуется:

  • немедленно после получения уведомления Заказчиком принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, вступить в судебный процесс на стороне Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Заказчика из числа ответчиков;
  • возместить Заказчику понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительного права, а также иные убытки, понесенные Заказчиком в связи с несоблюдением Автором положений, изложенных в настоящем пункте.

1.5. Заказчик вправе передавать права, указанные в п. 1.4 Договора, третьим лицам без согласия на то Автора и без выплаты последнему дополнительного вознаграждения.

1.6. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта и состоит из следующих элементов:

  • латинской буквы «C» в окружности;
  • имени (вариант: наименования) правообладателя: «__________________»;
  • года создания сайта: ___________________.

1.7. Стороны гарантируют, что Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.

1.8. Абонементное обслуживание сайта, работы по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта регулируется отдельным соглашением и в стоимость Договора не входит.

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Обязанности автора

2.1. Автор обязан:

  • не позднее даты, указанной в пункте 1.3 Договора лично создать сайт в соответствии с условиями Договора и приложений к нему и передать исключительное право на него Заказчику в порядке и сроки, установленные в Договоре;
  • приступить к выполнению работ по созданию сайта не позднее 3 дней с момента поступления на его расчетный счет аванса, размер и порядок выплаты которого предусмотрены Договором;
  • осуществлять выполнение работ в соответствии с ТЗ, Сметой работ и Графиком выполнения работ;
  • еженедельно письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
  • до подписания Акта выполненных работ по договору отправить на е-mail Заказчика ссылку на работоспособную тестовую копию сайта, ссылки доступа в систему управления сайтом, а также логина и пароля от системы управления сайтом;
  • в сроки, установленные в Графике выполнения работ, представить Заказчику:
    • акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4 к Договору);
    • акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение № 5 к Договору).
  • передать сайт свободным от прав третьих лиц;
  • проводить работы по устранению программных ошибок в работе сайта в течение гарантийного срока без выплаты дополнительного вознаграждения.

2.2. Работы выполняются на компьютерах Автора.

2.3. Автор оказывает методическую помощь уполномоченным сотрудникам Заказчика и структурным подразделениям Заказчика в подготовке исходных данных для размещения на сайте в соответствии с «ГОСТ 34.321-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными».

2.4. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, Автор выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного технического задания Заказчика.

2.5. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть окончены не позднее 30 дней со дня начала работ.

3. Обязанности заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

в течение 10 после подписания Сторонами Договора представить Автору в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта:

логотип в формате *.cdr и фирменный шрифт;

фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif;

тексты разделов сайта в формате *.doc, *.odt, таблицы в формате *.xls;

При этом все риски, связанные с соблюдением авторских прав на логотипы, фотографии и другие графические изображения, тексты несет Заказчик.

предоставить Исполнителю данные для регистрации доменного имени и аккаунта (учетной записи) на сайте хоcтинг-провайдера (или доступы к управлению хостингом и доменным именем);

выплатить Автору вознаграждение за разработку сайта;

утвердить разработанное Автором ТЗ не позднее срока, указанного в Смете работ.

3.3. Заказчик не вправе требовать от Автора выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ оформляются в письменном виде дополнения к ТЗ, которые должны быть согласованы и подписаны Сторонами.

4. Вознаграждение, порядок и сроки расчетов

4.1. Размер вознаграждения определен в Смете работ и включает в себя:

  • стоимость работ по созданию сайта;
  • работу по устранению всех ошибок в течение гарантийного срока;
  • вознаграждение за переход исключительного права на сайт.

4.2. Заказчик обязуется в течение 5 дней с момента заключения Договора уплатить Автору аванс в размере _______ (______________) рублей путем перечисления денежных средств на указанный Автором расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Автора.

4.3. Оставшуюся часть вознаграждения, сумма которого определяется на основании Сметы работ за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 4.2 Договора, Заказчик обязан уплатить Автору в течение 5 банковских дней после получения оригинала счета Автора и акта выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

5. Гарантийное обслуживание

5.1. Гарантийное обслуживание включает в себя только устранение ошибок и консультирование Заказчика по работе с сайтом в течение гарантийного периода.

5.2. Гарантийное обслуживание начинается с момента размещения сайта в сети Интернет и тестирования сайта Заказчиком. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) месяца.

5.3. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом Автора. Автор в течение 3 дней с момента получения сведений от Заказчика производит их диагностику и/или устранение. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных недоработок в результатах работ, которые не могли быть выявлены при приемке, а также в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких недоработках Автора в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Автор не несет ответственности за:

  • сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, внесения на сайт изменений третьими лицами;
  • временную неработоспособность сайта, потери данных Заказчика, упущенную выгоду Заказчика.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________________ (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

8. Заключительные положения

8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ: первый — после разработки дизайн-макета (Приложение N __), второй — после открытия доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение N __), третий — после окончания всех работ.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

8.3. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.8. К договору прилагаются:

8.8.1. Техническое задание Заказчика (Приложение № 1).
8.8.2. Смета работ (Приложение № 2).
8.8.3. График выполнения работ (Приложение № 3).
8.8.4. Акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4).
8.8.5. Акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение № 5).
8.8.6. Акт выполненных работ по договору (Приложение № 6).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик _________________ (наименование организации) ____________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Исполнитель: _______________________________ (адрес места жительства)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________